25.10.2016 tarihinde ihalesi yapılan, …… Bu itibarla, 25.10.2016 tarihinde ihalesi yapılan, …… Yapım İşleri Genel Şartnamesinin (YİGŞ) “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22’nci maddesinde; “(

25.10.2016 tarihinde ihalesi yapılan, .. Bu madde bu mükerrer ödemeyi önlemeyi amaçlamıştır. Kaldı ki söz konusu madde sözleşme yılı fiyatı tespit edilemeyen iş kalemleri için geçerlidir. Bu itibarla, 25.10.2016 tarihinde ihalesi yapılan, ..

maddesinde ihale dokümanı nın tanımı yapılmıştır. İhale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemez. arasında “7.725.000 Kg Buğday Unu’nun Yüklenici Tarafından Sağlanması İşi” için yapılan ödemeden...

... kaynağının yapılmasına ilişkin bir birim fiyat bulunmadığı, ÖBF-19 (Montaj işçiliği DN15-DN250 çap aralığındaki PPRC borular için) poz numaralı iş kaleminin de yeni döşenen boruların alın ... olduğu, Anlaşmazlık konusu, patlak boruların alın kaynağı ile tamirinin şartnamenin ilgili maddeleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, yüklenicinin yapmaktan imtina ettiği ...

...iş kalemlerinin birim fiyatının tespitinin, yüklenici ile birlikte,  YİGŞ’nin 22 nci maddesi (2) ve (3) üncü fıkrasına göre tespit edilmesinin esas olduğu, Bu şekilde tespiti yapılan yeni iş kalemlerine ait birim fiyata, bu birim fiyat maliyetinin %25’ini geçmeyecek şekilde ve yine yüklenici ile birlikte tespit edilecek oranda/tutarda...

hükmü, İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde  “2.1. tarafından 25.10.2023 tarih ve 114032 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.10.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

maddesinde ise yüklenicinin, idare tarafından onaylanan alt yükleniciler ile bunlar işe başlamadan önce ... davacının çalışmasının uygun bulunduğu, ancak söz konusu yapım işinde 08/03/2012-25/06/2013 tarihleri arasında davalı idarenin onayı olmadan alt yüklenici olarak çalışmış olduğu ...

...Covid-19 nedeniyle 24/02/2021 tarihinde 30 gün süre uzatımı verildiği, Covid-19 nedeniyle 25/03/2021 tarihinde 30 gün süre uzatımı verildiği, İş artışı nedeniyle 22/04/2021... Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin uygulanması ” başlıklı 12 nci maddesinde; “(

...01/2021 tarihi arasında yapılamayan imalât bedelinin, 25/01/2021 tarihinden sonrasına aktarılarak revize iş programının teşkili ile fiyat farklarının da bu iş programı esas alınarak hesaplanmasına, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine istinaden, 05/01/2022 tarihinde yapılan toplantıda...

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2/1-a maddesinde, idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları idari dava türleri arasında sayılmıştır.