Organize istasyonları için inşaat yapım süresi olan 30 (otuz) gün, İstinat duvarı projelerinin hazırlanması ve onayı için 10 (on) gün, Terminal ve ... ...ilgili sorun olmadığı dikkate alındığında iş bitim tarihi olan 12.05.2017 tarihinden Kuruldan projelerin onay için geldiği 04.07.2017 tarih arasının proje olmadan iki peron...

El ile 60 cm çapında 60 cm derinliğinde (ağaç) fidan çukuru açılması ve topraklı fidan dikimi”, “

...bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.”  

İdare Mahkemesi'nin 19.12.2012 tarihinde 2012/1552 sayılı Kararı ile yürütmenin duruldurulmasına ve Kamu İhale Kurulu'nun 4734 sayılı Kanun'un 54. Az yukarıda açıkladığı gibi davalı iş sahibinin sunduğu iş deneyim belgeleri kat karşılığı inşaat sözleşmesine ilişkin olup, 4734 sayılı Kanun'un 10.

...tarihli işlemi ile şikâyeti uygun bulmadığı ve bildirdiği, 15.04.2024 tarihinde ise Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu tespit...

.k Açık Otopark Yapım İşi” nde; proje değişikliği, iş artışı ve projenin uygulanacağı alanın toprak örtüsü altındaki inşaat atıkları sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı ödenmesi hususlarında yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlık hususunda Kurulumuz kararı talep edilmektedir.

Yüklenicinin onaylanan alt yükleniciler ile bunlar işe başlamadan önce sözleşme yapması ve bir örneğini idareye vermesi gerekir. kuralına yer verilmiştir.

Söz konusu hüküm Temyiz Kurulu’nun 02.03.2022 tarih ve 51155 Tutanak (35131 İlam) sayılı Kararı ile tasdik edilmiştir. çalışmalar inşaat mühendisinin görüşü doğrultusunda inceleme alanında uygulanmalıdır… Bu önlemler...

...ve şantiye sahasından döküm alanına moloz nakillerinin yükleniciye ödenmesi hususunda Kurulumuz görüşünün bildirilmesinin istenildiği anlaşılmaktadır. İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz çevre ve hava koşullarından korunacaktır.

...ekleri ile ihale dokümanının incelenmesinden; Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ikmal inşaatları ve Mühendislik Fakültesi ek bina- G Blok mahal listelerine göre yangın merdiveni... Resmi kurumlara ait rayiç bedeller de ihalenin yapıldığı yılın karsız fiyatı esas alınır.