İş Ortaklığı tarafından ilgili Kurul kararının iptali istemiyle dava açıldığı, Ankara 14.

Kurumu VEKİLİ : Av. sayılı dilekçeyle itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması üzerine 17/03/2021 tarih ve 2021/UH.I-615 sayılı Kurul kararıyla davacının, ..

İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” kuralına yer verilmiştir. ...analizde yer almasını istediği ‘malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)’

maddenin uygulanacağı kurala bağlanmıştır.

İkmal İnşaatı Yapım İşi” nde; 20/12/2021 tarihinde taraflarca imzalanan anlaşmazlık tutanağında yer alan inşaat, mekanik ve elektrik imalatlarına ait 8 adet anlaşmazlık konusu hakkında Kurulumuz görüşü talep edilmektedir.

... ettiği, inşaat sahası içinde bulunan ağaçlar ve yüksek gerilim hattı sebebiyle sahanın inşaata elverişli hale getirilmesini, bu işlemler için geçecek sürenin, süre uzatımı olarak ... Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Ek-1 ve Ek-2 nci maddeleri doğrultusunda Yüksek Fen Kurulu’nca karara bağlanmasını talep ettiği, Görülmektedir.

maddesi gereğince değerlendirme yapılması gerektiği yönünde karar verildiğini, Kamu İhale Kurumu tarafından tesis edilen bu karar doğrultusunda ... inşaatın 4734 sayılı Yasa'nın 58.

maddeleri ile istisna edilenler dâhil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceği kuşkusuzdur. ...27/05/2015 tarihli bilirkişi raporu alındığı, söz konusu raporda; idare tarafından, inşaat işi için gerekli malzemenin temin edildiği ocak izinlerinin zamanında alınmadığı...

hükmü, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında  “… ...betonarme imalatın yapıldığı ve kalan okul inşaatı işlerinin tamamlanarak yeni bir yapı inşaatının gerçekleştirileceği dolayısıyla iş deneyim belgesine konu işin ihale konusu...

Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır. sayılı imar durumu belgesine göre yapacağı tek katlı ev için 250 m2 yapı inşaat alanını içeren ...