... ayaklarının demontaj ve montajlarının yapılması” başlıklı 6 ncı maddesinde ... tarafından verilecek ölçülerde ve malzeme kalitesinde imal edilecektir.” hükmünün ... ... ... ayakları ve merdiven onarımlarının yapılması gerektiği, yapım talimatı verilen ... için süre uzatımı verilmesi ile 31 gün kısmi gecikme cezasının iade ...

... yürütülmesi sırasında ortaya çıkan güzergah değişikliğine bağlı ... idarelerden kaynaklanması sebebi ile yüklenicinin fiyat farkı talebinin uygun ... ... ...olduğu 26/02/2021 tarihli dilekçesi ile Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına başvuru yapılmasını talep ettiği, Görülmektedir...

... maddesi gereği iş artışı yapılması nedeniyle işin süresinin uzatıldığını ... tarihinden itibaren ticari avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar ... ... ...edimin yerine getirilmemesi nedeniyle, malzemelerin teslim edilmesi gereken tarih ile sözleşmenin fesih tarihi arasındaki...

10)%20pozun%20sözleşme%20...%20&:$:word=kazıdan,çıkan,malzeme,ile,dolgu,yapılması" class="wpfts-sentence-link"> ... yapılması gerekliliği ortaya çıkan yeni imalatlardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile DSİ Genel Müdürlüğü Birim Fiyat ... çaplı jet grouting kolonu imalatı yapılması (spt değeri>10) pozun sözleşme ...

...k) Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki... ... ...üklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde, nevi itibariyle verilen bir işin baştan sona yapılmasının...

... Lirasına kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.” hükmü uyarınca ... kaldığı için pazarlık usulü ile ve ilansız olarak gerçekleştirilmiştir ... ... ...2016 tarih ve 42698028-869-849 sayılı yazı ile böyle bir hizmet alımı yapılması hususunu Belediye Başkanlık makamı...

... ile sac kabin ve beton platform yapılmasına ait inşaat, mimari ve ... hazırlanan teknik şartnameler ile mahal listelerine dayalı olarak açıklanabileceği ... ihale konusu işte kullanılacak malzemeleri ve yapılacak tüm imalatları ...

... Yol ve Çeşitli Sanat Yapıları Yapılması” ihalesi olduğu, ihalede 21 ... onaylanan ihale komisyonu kararı ile ihalenin Makro Yol Yapı San ... ... ... girdilerinin isteklilere zeyilname ile verilmesi gerektiği iddia edilmekte ... kapsamında yer alan belgeler arasında malzeme, işçilik, makine çalıştırılması ve ...

...sonucunda doğacak ilave imalat ve malzemeler için ayrıca bir bedel... ... ...ise, revizyonu ile ilgili ihale kapsamında bir proje verilmediğinden, belirtilen şekilde bir düzenleme yapılmasına...

... hatalı ve kusurlu olduğunu veya malzemenin şartnamesine uygun olmadığını gösteren ... kazılmasını ve/veya yıkılıp yeniden yapılmasını yükleniciye tebliğ eder ... ... ...projesine ve fen kuralına uygun yapılmasından sorumlu olduğu ve teminat mektubunun süresinin takibi ile ilgili bir görevleri...