...verilmiş, hüküm taraf vekillerince süresi içinde temyiz edilmiştir...

...mektubunun da iadesini istediklerini, ancak davalı işsahibinin iadeye... İşin yeniden ihaleye çıkarılması yine zaman alacaktır.

...yüklenici tarafından gecikme cezasının haksız kesildiği... 2022/4935, K. maddesine göre, iş zamanında...

...düşüldüğünde yer teslimi nedeni ile gecikmenin 28 gün olduğu belirtilip... maddesi BİGŞ.nin sözleşme eki olduğu belirtilmiştir.

“Geçici Kabul Tutanağının Onayı” başlıklı 9. maddesi ile, ..

854 sayılı ilamın 13.maddesi ile; Müteahhit …’in... Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur.

17.08.2007 tarihli sözleşme ile davalı yüklenici ... maddesine göre sözleşmenin ekidir.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: 23 sayılı İlamın 7 nci maddesiyle; … ...bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde; “9.1. ...Sayıştay Temyiz Kurulunun 26.10.2022 tarih ve 52403 sayılı kararı...

maddesince ara hakedişlerde yapılan... maddeye uygun inceleme yapılmış değildir.

uyarınca iyiniyet kurallarıyla bağdaşmaz.