Belediyesi Hizmet Araçlarında Kullanılmak Üzere Akaryakıt Ürünleri Satın Alımı” işinde Belediye tarafından farklı tarihlerde talep edilen fakat yüklenici tarafından süresinde temin edilmeyen akaryakıtlar için sözleşmede öngörülen cezai müeyyidenin uygulanmadığı gerekçesiyle verilen … TL...

...sözleşme ve eklerine, şartnamelere, uygulama projelerine, fen ve sanat kurallarına ve iş programına uygun olarak yürütülüp süresinde bitirilmesini sağlamak için (aşağıda belirtilen işleri) kendisi çalışarak, işin büyüklük ve önemine göre emrine verilen kontrol yardımcıları, sürveyanlar ile diğer personelin hizmetlerinden de yararlanarak...

a) Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. 

III - KARAR Konu, ön bölümlerde belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre “Hakkari Yüksekova İçmesuyu Tesisleri”  işinde;  “ ...arıtma tesisinin işletme ve bakımında çalışacak personelin eğitilmesi,1 yıllık Garanti Süresi boyunca işlerin bakımı ve tesis işletmesinin yönetimi ile projesinde gösterilen...

...engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması sebebiyle, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin süresi … gün süreyle uzatıldığı anlaşılmaktadır.

İSTİNAF SEBEPLERİ Davacı vekili yasal süresi içinde sunmuş olduğu istinaf dilekçesinde özetle; Mezkur kararda ve karara esas bilirkişi raporunda, çalışacak personelin çalışma saatinin tamamının davalıda gerçekleştiği yönünde bir tespit yapılamamış, yani söz konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet olup...

Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgeler ile ihaleye esas olduğu belirtilen CD incelendiğinde; İşin yer tesliminin 22/02/2022 tarihinde yapıldığı, işe ait sözleşmeye göre işin süresinin 550 gün ve ilk iş bitim tarihinin 26/08/2023 olduğu, ..

...uygun olmadığı, İş programının, işin, yer tesliminden itibaren, sözleşmeye uygun olarak ve sözleşme süresi içerisinde hangi gün, ay ve yılda hangi imalatların yapılacağına dair yüklenici taahhüdünü içeren bir belge olduğu ve işin yürütülmesi sırasında yüklenici tarafından gerçekleştirilen imalatlara hesaplanacak fiyat farklarının...