...demirbaşların karşılıklı tutanak tutularak yükleniciye teslim edileceği, yükleniciden ayrıca talep edilen... Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir: 25.3.1. ...anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır...

...göre ihale edilerek, 13/09/2018 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…Aktarma... Ödeme yeri ve şartları ” başlıklı 11.2 nci maddesinde... geçici hakediş , hakediş ödemesi , süre uzatımı , süre uzatımı hesabı

...kamu zararına sebebiyet verildiği hususuna ilişkindir. ...yapılması gereken tesisler için birden fazla yerde işyeri teslimi yapılması gerektiği görülmektedir... ...konu olan eksiklik ve kusurların süresinde yer teslimi yapılmamasından kaynaklandığını...

...gönderilen yazı ve eklerinin incelenmesinden; İşyeri tesliminin 09/05/2018 tarihinde yapıldığı... Bu hükme göre; İdarenin, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının...

...Yapı, Çevre Düzenleme Yapım İşi ” nde; iş yeri tesliminin havanın fen noktasından çalışmaya... ...Kanunu’na göre 17/02/2022 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... “ Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “…

...kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması... İhale konusu işe ait, … ...İşleri Genel şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. Buna göre, işin 03.07.2018 tarihinde bitirilmesi gerekirdi.

...Kanunu’na göre 03/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve...

...imzalandığı, 27/07/2012 tarihinde iş yerinin teslim edildiği, davacının da ortak olduğu... ...sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek” fiilini işlediğinden bahisle... Şti yönünden, dava konusu yasaklama işleminin F1 Madencilik Mühendislik İnş.

...olduğu halde, ihaleye çıkartıldığı, yer teslimi yapılmasına karşın, Manisa 2. İş yeri teslim tutanağı ile 17.6.2008 tarihinde... maddesi) düzenlenmiştir.