maddesi ile “Pazar Yeri Yapım İşi” ne ilişkin olarak Yüklenici ...

Ortak Girişimi arasında … tarihinde yapılan “… maddesi ile … TL’ye ilişkin tazmin hükmü verilmiştir.

Yüklenici başvurmadığı takdirde idare, en çok üç ay içinde, tek taraflı olarak hakediş düzenleyebilir.

(rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

Buna göre ilk süre uzatım kararına göre işin 25.09.2018 tarihinde tamamlanması gerekmektedir.

Yüklenici 1 adet “hidrostatik vakumlu kaldırım süpürge aracı” için 1.000 TL/gün teklif etmiştir.

” hükümlerine yer verilmiştir. tarafından ifade edilmiş ve Fen İşleri Müdür Vekili ...

Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir.

Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.