...süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.”, 28.2.İş kalemi miktarının değişmesi 28.2.1.

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “İşin Süresi ve Sürenin Uzatılması” başlıklı 29’uncu maddesinde; “ tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ... olarak belirlenmiştir.

Belirtilen gerekçelerle, hukuka aykırı bulunan dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. ...DÜŞÜNCESİ : Sözleşme hükümlerine göre yüklenilen işi süresinde yerine getirmeyen davacının tüm kamu kurum ve kuruluşlarının...

maddesi uyarınca sel rizikosunun teminat içinde olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Bu aşamadan sonra kesin kabule kadar geçecek süre ise teminat süresi veya bakım devresi olarak adlandırılır.

Bu durumda, düzenlenecek her hakedişten %6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur. ...halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade...

ortak girişimi adına Av. ...bildirimlerin dikkate alınmayacağı ve yüklenicinin müracaat süresi geçtikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamayacağı... karar düzeltilmesi talebi ile vermiş olduğu dilekçesinde, ..

...tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. 17 nci madde ve 52 nci maddede açıkça gecikilen her takvim günü için cezanın kesileceği belirtilmiştir.

...işin yer tesliminin 04/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 365 takvim günü ve ilk iş bitim tarihinin 03/10/2022... iş programı , ödenek dilimleri , revize iş programı

“İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinin 4 üncü ve 6 ncı fıkralarında; “( “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendinde; “f) …