...etmiş, ıslah yoluyla; hakedişlerdeki fiyat farkı... ...bulunmadığını, cezalı çalışılan süre için gecikme cezası... ...verilmesini talep ve dava etmiştir. ...68 TL alacağın dava tarihinden itibaren işleyecek... ...yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak... ...verilmiş ve nihayet iş bitim tarihi 07.06.2018...

...başlıklı 25’inci maddesinde, işin Sözleşme’ye uygun... ...uzatımı ile birlikte işin süre uzatımı dahil tamamlanması... ...uygulanması gerektiği ifade edilmişse de, İşe ait dosya... ...talebini İdareye ilettiği, sonrasında Fen İşleri... ...olmadığı taktirde, başvuru tarihinden itibaren en geç... ...sözleşmede belirlenen bitim tarihinde veya süre... ...çerçevede işin süre uzatımı dahil bitirilmesi...

...uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen... ...hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere... ...geçmişe yönelik olarak değiştirildiği ve bu yeni... ...nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş ise... ...programı ve ödenek dilimi” başlıklı 7’nci... ...Sözleşme imzalandıktan sonra iş kalemlerinin, aylık...

...arazi vergisi ve çevre temizlik vergisine ilişkin... Değişik : 22/7/1998 - 4369/65 md.) ( ...ise vergi, bildirim verme süresinin son gününü... ...ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren... Zamanaşımından sonra mükellefin rızaen...

...parke fiyatının ihale tarihinden sonraki bir... ...sorumluluğuna hükmedilmiştir. Muhakeme süreci şu şekildedir; 188... TL olarak belirlenmiştir. ...Sayıştay Başsavcılığına verilir. ...belirmek suretiyle, ihalenin sonraki sürecini esastan...

Mim. ...si gereğince iki yıl süreyle bu kamu kurum v... ...karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15... Mim. ...üzerinde kaldığı, bundan sonra ihaleye katılan dava... ...ihalesinin yapıldığını, bu işle ilgili teklif veren... Mim. ...katılmaktan yasaklama kararı verilir.

...şekilde açıklandıktan sonra talep edilen konuların... ...ilave sürelerle işin bitim tarihinin 12/06/2021... bedel üzerinden akdedilmiştir. ...eksiklerinin tamamlanma sürecinde, yüklenici tarafından... ...idaresince görüş talep edilmiş ise de, adı geçen... ...denildiği, ihaleye teklif verilirken Edaş tarafından...

...Programı”,“Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına... ...teslim edeceği belirtilmiş, aynı maddenin altıncı... ...hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere... ...tarafından kabul edilen hakediş ödemelerinde yer alan... ...nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması... ...başlandığı, İşyeri tesliminden sonra yüklenici tarafından...