...idare tarafından “bir günlük tutar bulunarak tüm sözleşme süresine doğrusal dağıtılmadığı” gerekçesiyle uygun görülmediği...

...596 gün (240+119+177+60) süre uzatımı ile birlikte işin süresinin 956 güne çıkarılarak iş bitim tarihinin 29/04... ...06/2021 tarihinde düzenlenen Geçici Kabul Tutanağı’nda; inşaat ve mekanik tesisat işlerinde belirlenen eksikliklerin...

İlave sürelerle birlikte toplam iş süresi 1043 güne uzamıştır.

Davalı iş sahibi idare vekili; açılan davayı kabul etmediklerini, inşaat malzeme, ekipman, taşınma vs. ...verilmiş, verilen karar taraf vekilleri tarafından yasal süresi içerisinde temyiz edilmiştir.

...de; o yılki alınan yağış raporundan da görüleceği üzere inşaat sahasına aşırı yağmur yağdığı, kot farkından dolayı... Sözleşme gereği işin süresinin 200 takvim günü olduğu, Yükleniciye 30 gün ve 20...

...yürütülmesi sırasında, 06/11/2019 tarihli Olur ile 26 adet inşaat analiz ve iş kalemi, 05/12/2019 tarihli Olur ile 15...

...ihale dokümanını içeren ihale CD’si incelendiğinde; İşin süresinin 365 gün ve ilk iş bitim tarihinin 26/04/2021 olduğu... ...tarihinde taraflarca imzalanan anlaşmazlık tutanağında yer alan inşaat, mekanik ve elektrik imalatlarına ait 8 adet anlaşmazlık...

...hususun mevzuata aykırı olduğu, idareye şikâyet başvurusunun süresinde yapıldığı, Firmanın temsilcisi olarak teklifi imzalayan...

...çalıştırılacak araçların hafta sonu ve bayram tatilleri dahil sözleşme süresince idarede kalacağı, aracın mesai bitiminde idare tarafından...

“İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinin 4 üncü ve 6 ncı fıkralarında; “