Bu kabule istinaden düzenlenen yapım işleri geçici kabul tutanağıyla, inşaat imalatlarından 80, elektrik imalatlarından 47 ve makine imalatlarından 13 kalem olmak üzere toplam 140 kalemden oluşan eksikliklerin giderilmesi için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir.

... işin sözleşme bedelinin yüzde beşinden fazla olmaması ve bu oranı geçmeyen kusur ve eksikliklerin, aynı zamanda işin idareye teslimine ve kullanılmasına ve/veya işletilmesine engel ... konu imalatların sözleşme bedelinin yüzde kaçına tekabül ettiği, bu eksik ve kusurlu imalatların işin idareye teslimine ve kullanılmasına ve/veya işletilmesine engel olup olmadığı ...

ceza uygulaması , eksikliklerin giderilmesi için verilen süre , geçici kabul eksiklikleri

...Yüklenicinin 25.09.2018 tarihli yazısında yukarıda sayılan eksikliklerin giderildiği bildirilmekte, ancak, kesin kabul tutanağı eki eksik ve kusurlu imalat listesinde yer alan ve geçen süre zarfında yüklenici tarafından yapılmayan eksik ve kusurlu imalatların olduğu, bu imalatların kullanıma mani imalatlar olmadığı, İfade edilmektedir.

anahtar teslim , bunker imalatı , götürü bedel , sözleşme bedeline dahil , Yeni birim fiyat

...bilirkişi kurulundan 14 nolu hakedişe azalan imalat olarak giren, imalat eksikliklerinden dolayı davacı yüklenicinin hakedişinden 912.230,28 TL ile hakedişlerde fazla olarak ödendiği iddia edilen 45.044,72 TL’nin hakedişten kesilmesinin haklı olup olmadığı ile geçici kabul eksikliklerinin giderilmemesi nedeniyle yükleniciye uygulanacak ceza...

açık ayıp , ayıplı imalatın giderim bedeli , eksik iş , gizli ayıp , süresinde ayıp ihbarı

3- Beton Yağmur Oluğu yapılması imalatı ile ilgili olarak:   

...sözleşmeye bağlanan “…Spor Kompleksi İnşaatı” işinde gazbeton duvar üzeri sıva imalatı ile ilgili yüklenici ile idare arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın karara...