...maddesi kapsamında yapılan ilave işlerin bedellerinin, YİGŞ’nin 22 nci maddesinin (2) nci fıkrasında belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödeneceği, Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, yapımından vazgeçilen ve bedelinin kesilmesi gereken iş kalemlerinin birim fiyatının...

hakediş itibarıyla, 2016 yılında, ekonomik maliyetleri düşürmek amacıyla geçilmiştir. ...ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde... ...tarafından Analiz-1 poz no.lu imalatın analizinden çelik hasır bedeli düşülerek Analiz-1-B poz no.lu “Beton santralinde üretilen...

Bu alacak kalemlerinin ilave iş olarak değerlendirilmesi gerekir. ...hatalı ve eksik belirlenmesi, gerekse bir kısım işlerin bedelinin ödenmemiş olması sebebiyle yapılan masrafları... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

İnşaatına ilişkin olarak “.. ...bakır su ve enjeksiyon tutucuların temin ve montajı işinin bedeli ayrıca ödenmelidir. birim fiyat tarifi , iş artışı , sözleşme bedeli , teklif fiyat , Yeni birim fiyat

...ilgili mevzuatın gereği olarak yapılması kuvvetle muhtemel olabilecek değişikliklerin sonucu olarak ortaya çıkabilecek ilave bedelin anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ödenmesi gereğinin ortaya çıkabileceği, dolayısıyla yapılan bu düzenleme ile ilave bir bedelin ödenmesi imkanı ortadan kaldırılmıştır.

... aktarılacak ödeneğe karşılık bu ödeneğin harcanabileceği ilave sürenin de tespit edilmesi gerektiği, her süre uzatımı ve ... süre uzatımı öncesi sözleşme ödenekleri toplamı sözleşme bedelini oluşturacağından bu hususun göz önünde bulundurulması gerektiği ... belirtilmemiş olmasının, belirtilmeyen (olmayan) ödeneklere ilişkin müteakip süreçte değerlendirme yapılmasına engel teşkil etmesi ...

...Aralık ayı için 1 numaralı hakediş bedelinden Ekim ayı imalat bedeli çıkarılarak 8.284.061,00 TL öngörüldüğü, ancak... İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.

4735 sayılı Kanunun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24’üncü maddesinin son fıkrasında aynen; “Sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır.

...değerlendirmesi; İşin anahtar teslimi götürü bedel olduğu, yüklenicinin işin tamamı için teklifini verdiği toplam bedel üzerinden sözleşmenin akdedildiği, hafriyat naklinin proje kapsamı dışında değerlendirilemeyeceği, hafriyat nakliye bedelinin sözleşme bedeline ilave olarak ödenmesinin uygun olmadığı belirtilmektedir.

(2) İhzarat ödenmesi öngörülen işlerde, iş programları imalat ve ihzarat iş programı olarak düzenlenir. Bu programlarda gösterilenden fazla yapılan ihzaratın bedeli hakedişe konulmaz ve iş programları onaylanmadan... ...ve artış miktarı dikkate alınarak iş programının sonuna ilave edilmesi gerekmekted ir.