...teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren... ...Kurumuna yatırılan prim ödemelerine ait listeye göre...

...düzenlendiği, davacının talebi üzerine müvekkili tarafından... Davacı vekili temyiz isteminde bulunmaktadır.

...teminata yönelik sunduğu banka ödeme dekontu uygun olmadığı... ve Tic. ve San. ve Tic. ve San. ve Tic.

maddesi ve sözleşmenin 17.1.1. ...talebinde bulunduklarını, ancak talebin reddedildiğini, öngörülemeyen...

...belirlenen tutardan daha fazla ödeme yapılması sonucu 12... ...gaz, ilaç, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış petrol...

...KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...Şartname’nin “Personele Yapılacak Ödemeler” başlıklı 5.25...

...davalıların sorumlu olduğunu, ödemenin rücuen tahsili amacıyla... Davalılar vekili davanın reddini istemişlerdir.

...halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı... ...kabul yapılması yönündeki talebini İdareye ilettiği...

...belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte... TL, fazla ödeme teşkil etmektedir.

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. ...yönde bir süre uzatımı talebine, ne de mücbir sebebi...