... 1 poz no.lu imalatın analizinden çelik hasır bedeli düşülerek Analiz-1-B poz no.lu “Beton santralinde ... yüklenicinin İdarenin belirlemiş olduğu bu fiyata itiraz ederek YBF-Analiz-1A adıyla yeni bir birim fiyat ... ... ...gerekçelerle güncellenerek de 2016 yılı için … TL, 2017 yılı için … TL, 2018 yılı için ise...

Hukuk Dairesi'nin 30.05.2008 tarih, 2017/200 Esas, 2018/604 Karar sayılı kararı... ... ... itirazlarının reddine; 2-Davacının sair temyiz itirazlarının incelenmesinde; yargılama aşamaları incelendiğinde ... eksik belirlenmesi, gerekse bir kısım işlerin bedelinin ödenmemiş olması sebebiyle yapılan masrafları ... ... maddesinde idare tarafından ihaleye çıkıldığında ihale konusu işe dair...

...teminat mektubu nedeniyle ödediği komisyon bedeli olarak 31.773,00 TL teknik personel taahhütleri... ... ... tarihinde yer teslimi yaptığını, diğer itirazlar nedeniyle bu kez Kamu İhale Kurumu' ... davacı şirkete bildirdiğini, dava konusu ihaleye Utay İnş. ... Hukuk Dairesinin 23.05.2017 tarih ve 2017/313 E., 2017/2183 K.

...bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir... ... ... hükmüne uyulan 27.03.2017 gün 2016/1750 Esas, 2017/1330 Karar sayılı ilamında kesinti yöntemine göre ... bilerek kaçındığı yararların kalan iş bedelinden düşülmek suretiyle bulunması gerektiği belirtilmiştir ...

... öngörülerek hesaplanan … TL yaklaşık bedelle açık ihaleye çıkıldığı, ihalenin … TL bedelle en ... 18 aylık bir iş) olarak belirlendiği, 10.11.2017 tarihinde fiilen gezi turlarına başlandığı, 35 ... ... ... edilerek işin tamamlanması beklenmeden 14.12.2017 tarihinde işin feshedildiği ve yükleniciye 1 ... fiyatlarıyla yaptığı iş tutarı arasındaki bedelin % 5'i tutarında iş eksiliş tazminatı ödendiği ... ... ...verildiği anlaşıldığından, konu ile ilgili temyiz itirazları reddedilerek, 138 sayılı İlamın...

...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 30/11/2017 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ... ...ve kesin hesapların yeniden düzenlenmesine itiraz ederek, kesin kabul işlemlerinin sonuçlandırılmasını... ... ...bütün işlerin kesin hakediş raporuna geçirilen bedelinden iş sırasında geçici hakediş raporları...

... Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 27/9/2017 tarihli ve 1030 sayılı yazısı ekinde yer ... açma kapama, bağlantı, teminat ve güvence bedeli, katılma payı ve benzeri ad altında herhangi ... ... ...hükmüne karşı öne sürülen gerekçelerle temyiz itirazında bulunulmuştur.

...takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin %2 oranında gecikme cezası uygulanır... ... ...kapsamı dışında kalan diğer karar düzeltme itirazlarının reddi gerekir. ... 2017/2503 K.

...ilişkin 2 no.lu hakedişte; 20.06.2017 tarihindeki keşif artışına tabi 1 adet mini kaldırım süpürge aracı (hidrostatik vakumlu kaldırım süpürge aracı) bedelinin HİGŞ’nin 37’nci... ... ...konuyla ilgili olarak sorumluların karar düzeltme itirazları yukarıda açıklanan gerekçeler...