...önce 28/10/2021 tarihinde yapıldığı, idareden kaynaklanan sebeplerin oluşmadığı ve yüklenicinin süre uzatımı talebinde... ...göre gerçekleştirilmesi gereken imalatların ertelenip ertelenmediği, bu sebeple yüklenicinin bir gecikme yaşayıp yaşamadığı...

...engel nitelikte olduğu durumlarda, süre uzatımı verilmesi sebeplerinden biri olduğu ifade edilmiştir.

...uzatılacak sürenin tespiti o anda mümkün değilse bunun da sebeplerini ayrıca belirteceği, durumun netlik kazanmasından... ...yüklenici kusurundan kaynaklanıp kaynaklanmadığının incelenmesi ve buna göre karar verilmesi gerekmektedir.

Dosya ve eki belgelerin incelenmesi neticesinde; .. Dosya ve eki belgelerin incelenmesi neticesinde; ..

...değiştirilemeyeceğine ilişkin bir mevzuat hükmü bulunmaması sebepleriyle belirtilen şekilde işlem yapılmasının hakkaniyete... İdaresi yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; İşin ilân tarihinin 16/12/2020, ihale tarihinin...

...itirazlarının reddine; 2-Davacının sair temyiz itirazlarının incelenmesinde; yargılama aşamaları incelendiğinde; ilk derece... ...hükmüne göre “Yargıtay, tarafların ileri sürdükleri temyiz sebepleriyle bağlı olmayıp, kanunun açık hükmüne aykırı...

...aykırı uygulamaların sorumluluğunun idaresine ait olması sebepleriyle anlaşmazlık hususlarında Kurulumuzca karar verilmesine...