... yısıyla taraflar arasında yapılan hizmet sözleşmesi ve eki niteliğindeki idari ve teknik şartnamelerdeki ... maliyetine ilişkin fiyat farkı hesaplanacağının ihale dökümanında belirtilmesi gerektiği yönündeki düzenlemede ... ... Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.'' hükümlerinin olduğunu, davacının dava dilekçesinde belirtmiş olduğu, Kamu ihale Genel Tebliği'nin 81.1.

... sonucunda; İşin ilân tarihinin 16/12/2020, ihale tarihinin 21/01/2021, sözleşme tarihinin 26 ... günü ve işin bitim tarihinin 15/05/2023 olduğu, Sözleşmesine göre 2020 yılı ödeneğinin % 10, 2021 ... Yüklenicinin idareye hitaben verdiği 04/08/2021 tarihli dilekçesinde; “… ... ... önünde bulundurulduğunda; İdaresince işin ihalesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdarelerce ... idaresince tek taraflı olarak belirlendiği, YİGŞ’nin 17 nci maddesine göre idarenin iş programını takdir ... prensibine aykırı uygulama yapılmasının işin sözleşmesine ve 4735 sayılı Kanun’a aykırılık teşkil ...

... imzalanan anahtar teslim götürü bedel yapım işi sözleşmesi doğrultusunda yürütülen yapım işinin ... 2021 tarih KRH.PRJ.02.DIS.21/0281 sayılı itiraz dilekçesinde; iş artışından kaynaklı yeni fiyatların ... sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan YİGŞ’nin 21 ve 22 nci maddeleri gereğince yüklenici ile ... imalatların ihale CD’sinde bulunduğundan bahisle ihale tenzilatı uygulandığı, taraflar arasındaki anlaşmazlığın ...

... gönderilen bilgi ve belgeler ile EKAP’ta yer alan ihale dokümanları incelendiğinde; İşe ait sözleşmenin ... tesliminin 07/05/2021 tarihinde yapıldığı, sözleşmesinde belirtilen iş süresinin 420 gün ... yükleniciye, yeni birim fiyat tespitlerinin, YİGŞ’nin 22 nci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen analizlere ... önerilerini tekraren bildirdiği ve 13/12/2021 tarihli dilekçesi ile idareden, konunun Yüksek Fen Kurulu’na ...

...görüş ve talebi; Yüklenicinin 15/11/2021 tarihli dilekçesinden özetle; projenin revize edilmesi... ... ... uzatılacağının mevzuatı gereği olduğu, YİGŞ’nin 21 inci maddesine göre, öngörülemeyen durumlar nedeniyle ... kadar oran dâhilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı ... olmayan dönemi olarak belirlenmekle birlikte, sözleşmesinde işin süresinin hesaplanmasında, havanın ...

Bilindiği üzere, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre ihale edilerek sözleşmeye bağlanan işlerde, sözleşmesinde bulunmayan işlerin birim fiyatının tespiti, YİGŞ’nin 22 nci maddesi doğrultusunda yapılmaktadır. ... Yüklenicinin 06/03/2021 tarihli dilekçesi ile Anlaşmazlık tutanağı ve ekinde...

...anlaşmazlık konusuna ilişkin olarak idareye sunmuş olduğu 29/11/2021 tarihli dilekçesinden özetle; İşin ihale dokümanında yer verilen projelerde teknik gerekçelerle bir takım... ... ... ihale kapsamında yer almayan ve bir adet de ihalede yer alan pozun işin sözleşmesinde belirtildiği üzere YİGŞ’nin21 inci maddesine göre fiyat araştırması yapılarak ... yapıldığı, diğer 38 adet poz için ise işin sözleşmesi ve kamu yararı gözetilerek güncel birim ...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, … ... ... maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale edilen işlerde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı ... tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine göre yürütülür ve ... ... İdari Şartname’nin 46’ncı ve Sözleşme Tasarısı’nın 14’üncü ... düzenlemelere yer verildiği, aynı maddelerde ihale konusu işte çalışması öngörülen personel için ...

...göre davalı tarafından verilen karar düzeltme dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldığından... ... ...06.2011 tarihlerinde mal alımlarına ait tip sözleşmesi imzalandığı, bu sözleşmelerin... ... İdari şartnamede ihale konusuna göre belirtilmesi zorunlu asgari hususlar 27. ... ...yer alan “Mal Alımlarına Ait Tip Sözleşme”nin Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlığa...

... sözleşme kapsamında yer aldığını, davacının ihale aşamasında sözleşme ile ekleri olan şartnameleri ve ... Kazı ve Konsol Fore Kazıklı İksa Projesinin yerinde uygulandığı, parselin kuzeyinden geçmekte ... ... ...işlerinde sözleşme bedelinin %10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen yapım işleri sözleşmesinde ise %20’sine kadar oran dahilinde kalmasıdır. ... Yargılamanın aşamalarında davalı cevap dilekçesi ve diğer dilekçelerinde bedeli talep...