maddesi ile sözleşmenin 16.3. ...kararının; davalı idarenin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi'nin 54. maddesinin 1. 12.2.2015, E. ...Kurumu Balıkesir Yurdu 1.2.3 yatak blokları, idari bina, 2 adet sosyal tesis binası ve lojman...

Önceki (17.04.2019 tarihli ve 46123 tutanak sayılı) Temyiz Kurulu Kararımızdan (2. ...tamamlanmadığı durumda idare, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41 ve 44 üncü maddelerine göre... maddesi), tazmin hükmü verilen konuyla ilgili süreçte; -

Ayrıca yukarıda aktarılan Teknik Şartname’nin “Yüklenicinin Diğer Yükümlülükleri” başlıklı ... hakların ve ayrıca doğabilecek bütün hukuki, idari, mali, cezai mesuliyetlerin tamamen yükleniciye ait ... Emniyeti ve Sağlık Tedbirleri” başlıklı 12’nci maddesinde de, yüklenicinin, önceden kendisinin veya ...

89 sayılı ilamın 29/C maddesi ile ... ...28 günlük süre uzatımının sözleşme ve şartnameye uygun verilmemesi sonucu gecikme cezası... ...olarak idare tarafından işin bitim tarihi olan 12.05.2017 tarihinden itibaren Mayıs 19 gün... ...çalışanlarına toplamda 3 gün idari izin verildiği, idari izin nedeniyle idarece yeterli teknik eleman...

(Değişik üçüncü fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Kontrol, denetim, inceleme... ...nun “ Kamu zararı ” başlıklı 71’inci maddesinde; “( ...Uygulama Yönetmeliği eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22’inci maddesi uyarınca   yeni...

Yapılan ihale sonucunda taraflar arasında 23.11.2012 tarihinde ... 12. Davalı iş sahibinin Kamu İhale Kurulu ve idari yargı kararı dışında sözleşmeyi fesih... maddesinin b. ...uygulama olanağı bulunmayan Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 21/5.

Bölge Müdürlüğü arasında 28.03.2012 tarihinde ... 2021/512 K. ...20., 22 ve 25.f maddeleri, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 47. maddesi ve sözleşmenin 26.1 maddesi gereğince feshedilmiştir.

Bölge Müdürlüğü arasında 28.03.2012 tarihinde ... 2021/512 K. ...20., 22 ve 25.f maddeleri, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 47. maddesi ve sözleşmenin 26.1 maddesi gereğince feshedilmiştir.

...başvurusunun 6100 sayılı HMK'nın 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiş... ...varıldığını, müvekkilinin sözleşme ve teknik şartname hazırlanması için müzakerelere ciddi... adli yargı , idari yargı , sözleşme imzalanana kadar