...bilirkişi incelemesi yaptırılmış, bilirkişi raporunda; davalı idarenin davacı şirket ile akdettiği sözleşmeyi haksız olarak... ...Binası Tam Takım Tadilat ve Dekorasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı işi ihalesi üzerinde kalan davacı şirketin...

Tablo 4’te ise idarenin ... ...Faturaların rayice uygunluğunun onayı, faturaya konu mal ve hizmetle iştigal eden en az üç işletmeden belgelendirilmek...

...zamanında ödenmediği, bu durumun iş programını aksattığı,  idarenin sorumluluğunda olan bu nedenlerle 2021 yılında ödenen... ...2022 tarihli yazılarında özetle; 2021 yılında yüklenici kusurundan kaynaklanmayan geçici hakediş ödemelerindeki gecikmenin...

TDLHZM-315 … Bölge Müdürlüğü Genel Temizlik Hizmet Alımına Ait Sözleşme'nin 7.1. ...kaynaklandığı, dolayısıyla dava konusu işlem her ne kadar idarenin tek yanlı iradesiyle tesis edilmiş de olsa, temelinde...

...sırasında; “Resmî daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar... ...Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre mahalli idarenin muhasebe biriminde tutulur.

...hesaplanan toplam 121.412,34-TL SGK borcunun bulunduğu, davacı idarenin 17.02.2014 tarihinde teminat mektubunun nakde tahvili... Şti arasında imzalanan hizmet alımı sözleşmesi nedeniyle davalı bankanın Beypazarı...

İş programları idarenin onayıyla geçerli olur. ...ilke ve mecburiyet olan “tarafların eşitliği prensibine”, hizmet gereklerine, kamu yararına ve genel hukuk kurallarına...

...yasaklama kararı verilmiş bir isteklinin yasaklama kararını veren idarenin ihalesine katılması halinde; i- 4734 sayılı Kanunun... ...faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen…” hükmü, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale...

...dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen... ...sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin...

...bulunmadığı, diğer yandan, yargılama giderleri bakımından davalı idarenin sorumlu tutulmasının, adalet, hakkaniyet, hukuk devleti... Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 34.