...28227 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan davalı idare işleminin iptali istenilmiştir... ...hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında... Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:Ankara 8.

...belirtecekleri, belirtilen şekilde yazılı olarak süresi içinde başvurmayan müteahhitler veya... Dosyanın incelenmesinden, davalı idarece gerçekleştirilen ... sayılı işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. ...uyuşmazlığı üzerine verilen Uyuşmazlık Mahkemesi'nin ...

...DEĞERLENDİRME: 4735 sayılı Kanun'da idarenin sözleşmeyi hangi hallerde feshedebileceği... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi'nin ... ...hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi hâllerine özgü... Dava dilekçesinde, yüklenicinin Kanun'un 25.

İdare Mahkemesi'nin ... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. ...gerekliliği idarece belirlenen hâllerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların... Bunun üzerine bakılan dava açılmıştır. ...üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması hâlinde...

...alt yapı projelerinde hatalar bulunduğunu, idare tarafından bu nedenle verilmesi gereken... Birleşen davada davalı vekili, davanın reddini istemiştir. İlk derece mahkemesince, fesih ve tasfiye öncesi gönderilmesi... İlave sürelerle birlikte toplam iş süresi 1043 güne uzamıştır.

DAVA : Ankara 17. KARAR : Davacı şirket hakkında, Ankara 1. ...özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. ...düzenlenen şekilde bu ihale dokümanına karşı süresi içinde şikâyet ve itirazen şikâyet... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Ankara 17.

Dolayısıyla süresinde ileri sürülmeyen iddiaların da süre... ...anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 23. İdare Mahkemesinin 22/03/2023 tarihli ve E: 2023/244... ...araçların çalıştırılmaması halinde (Örneğin, idare personelinin kaza yapması) yükleniciye ödeme...

...verilebilecek haller ve şartları, m) İşin süresinden önce bitirilmesinde fayda görülen... İdare Mahkemesi'nin ... adına düzenlenmiş olan ve davalı idareye mesleki ve teknik yeterlilik belgesi... Davacıların temyiz isteminin kabulüne; 2. DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİNE,  ( İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ..

madde uyarınca davacı şirket tarafından T.C. ...dayanağının bulunmadığı, Kanun’da normal süresinde bitmeyen sözleşmelerde süre uzatım... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. İdare Mahkemesi'nce verilen ... işlemi yönünden, davalı idare ile davacı şirket arasında imzalanan...

...davacısı yüklenici, asıl ve birleşen dosya davalısı iş sahibidir. İlk derece mahkemesince görüşüne başvurulan bilirkişiler... ...10.1.1 maddesinde belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin kusuru dışında... ...gün idareye sözleşmeye hizmet sağladığı, idarenin ise bu hizmetin 329 günlük bölümünü...