...çalıştırılması ve sorumlulukları bakımından Yapım işleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanacağının; 20. ...2012-25/06/2013 tarihleri arasında (Taşeron Sözleşmesi tarihi ile Son Taşeron Hakedişi tarihi arası) çalışmış olduğu, 09/09/2013 tarihli davalı idarenin yazısıyla alt yüklenici...

... bahsedebilmek için bahse konu on beş günlük sürenin tamamlanması gerektiği , Yukarıda yer alan hüküm ve tespitlere göre, süre uzatım hesabının, idaresince hakediş raporunun tahakkuka bağlandığı ... Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 112 nci maddesinin 1 inci fıkrası (ç) bendine istinaden, 18/08/2021 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile varılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı … İl Müdürlüğünce … tarihinde ihale edilen ve … … Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde yüklenici tarafından hazırlanıp, idarece usulüne...

... HMK’nın 281/3 maddesi gereğince gerçeğin ortaya çıkması için yeniden oluşturulacak tarihi eserlerin onarımı ve restorasyonu konusunda uzman 3 kişilik teknik bilirkişi kurulundan az ... yer olmadığına” karar verilmesi ve bir kısım alacak kalemleri ile ilgili de yeniden hüküm kurulması doğru olmamıştır.

...işlemin(birim fiyat tespitinin), mevzuat hükümleri dikkate alınarak idaresince düzeltilmesi (taraflarca yeniden birim fiyat belirlenmesi), Görüşüne, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 112 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendine istinaden, 28/04/2021 tarihinde yapılan toplantıda katılanların...

...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 15/11/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Antalya-Manavgat Yeşilbağ Göleti ve Sulaması... Bu hükümlerden, fiyat farkının, işin yürütülmesi sırasında, sözleşme türüne bağlı...

...firmanın hukuken kabul edilebilir mücbir sebep olmaksızın ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediği anlaşıldığından tesis olunan... ...altına alındığı, 06/12/2011 tarihi itibarıyla da davacı firmaya bildirilerek 16/12/2011 tarihine kadar kırıcının bakım onarım ve tamiratlarının yapılarak teslim edilmesinin...

... tespiti üzerine teslim süresi sonuna kadar teslim için bir hak daha tanıması, son teslim tarihine kadar malın teslim edilmemesi hâlinde ise 10 günlük ek süre verilerek gecikme cezasının ... varılan davacı şirketin ilgili mevzuat hükümlerine ve taraflar arasında yapılan sözleşme hükümlerine göre ihalelerden bir yıl süreyle yasaklanmasına, idare tarafından sözleşmenin feshedilmesine ...

Danışmanlık hizmetleri, bu bölümde yer alan hükümlere uygun olarak sadece belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilir. arasında 19.09.2016 tarihinde imzalanan 4 ay süreli ve … TL bedelli 2016/227767 ihale kayıt numaralı hizmet...

Bu hüküm HUMK.nın 287. ...alacaklı olduğuna, taleple bağlı kalınarak şimdilik 10.000.000,00 TL alacağın dava tarihinden itibaren ticari temerrüt faizi ile birlikte davalı idareden tahsiline, fazla hakkın... Sözleşme ve eklerinde hüküm yoksa o zaman yasalardaki genel düzenlemelere başvurulur.