... getirilmesi için bildirimde bulunduğu, Yüklenicinin 13/08/2021 tarihli dilekçe ile saha betonu için proje değişikliği talebinde bulunduğu, İdaresinin 24/08/2021 tarih ve E.8741 sayılı ... için 20 (Yirmi) takvim günü cezalı çalışma süresi verildiği ve işin geçici kabule hazır hale getirilmemesi halinde aynı şartnamenin “Sözleşmenin Feshi ve Tasfiye Durumları ...

1) İşin teknik ayrıntıları ve şartları ile projesini de kapsayan teknik şartnameler hazırlanarak ihale dokümanına dâhil edilir. ...yapılacak kazı, İdare malı boru montaj-demontaj işleri ve inşaat işleri, Beton dökülmesi, Beton Parke-Küp taşı döşenmesi, mekanik montaj,-söküm ile yapılan alt yapı çalışmalarının...

... 4 adet binanın yıkımı ile ilgili olarak “18.185/1 no.lu Makine ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması” pozuna yer verildiği ve sözleşme eki özel teknik şartnamenin 3 ... yıkım tarifini ihale öncesi gördüğü, bildiği ve buna göre götürü bedel teklifini hazırladığı, dolayısıyla binalarda çatılar dâhil tüm demir-çelik aksam söküm imalatlarının sözleşme ...

... kapsamında ilave iş olarak yapılan 100 metre uzunluğunda istinat duvarı yapısının projelerinin hazırlanması, toprak işlerinin yapılması, yapım tekniği düşünüldüğünde 100 metre uzunluğundaki ... imalatlarda kalıp alma sürelerinin beklenmesi, üzerine peron inşaatına başlanmadan önce gerekli beton mukavemeti (priz alma süresi) alma süresi düşünüldüğünde 10 günlük sürenin verilmesi ...

Mahallelerinde Sanat Yapıları ve Beton Kaplama İşi Yapılması İşi için ikinci bir ek süre verilmesi hususunda...” Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 120 (yü zyirmi) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

2.Taraflar arasındaki, sözleşmenin 1 adet betonarme bina ince inşaatı, mekanik tesisat, elektrik tesisatı işine ilişkin toplam 3.973 ... göre ceza uygulamasına başlandığı ve 20.06.2019 tarihine kadar işin geçici kabule hazır hale getirilmesinin istendiği, davacı tarafça 21.01.2019 ve 11.03.2019 tarihli yazılar ile ...

...belirtilen Larssen veya benzeri tip çelik palplanş profillerin satın alınması, işyerinde hazırlanması, çelik palplanş perdelerinin muayene bacası temeli veya hendek tabanı seviyesinden... Hendek kazısı yapılmadan önce yoldaki asfalt ve beton kaplamanın kesilmesi kaldırılması, parke ve benzeri malzemenin sökülüp istiflenmesi, •

... sözleşmede fiyatı bulunmayan “ Ø1000 mm 500 dozlu entegre contalı buhar kürlü muflu betonarme boru (boru bedeli, conta, baş bağlama ve sızdırmazlık bedeli dahil) döşenmesi” yeni ... tutulacağına dair bir husus yer almadığı, yaklaşık maliyetin ihale öncesi idaresi tarafından hazırlanan ve gizliliği olan bir belge olduğu, yüklenicinin bu belgelerden bilgi sahibi olmasının ...

1) Sözleşme konusu işler, idare tarafından yükleniciye verilen veya yüklenici tarafından hazırlanıp idarece onaylanan uygulama projelerine uygun olarak yapılır. olarak belirtildiği, Bakırköy SGK-Statik ve Betonarme Projesinde; 1.