...tarafından davanın kısmen kabulüne dair verilen karara karşı taraf vekillerince istinaf... ...reddine karar verilmiş, verilen karar yasal süresi içinde taraf vekilleri tarafından temyiz... ...telafi edilmesi gerektiği ve sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 25.2 maddesinin işletilmesi...

...maddesinde “İş Programı”,“Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait bitirme tarihleri... ...veya eklerinde belirlenen süre içinde, idarece verilen örneklere uygun bir iş programı hazırlayarak... (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun...

...Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir. ...nın görüşü alınarak idare tarafından süre uzatımına gidilebileceği anlaşılmaktadır... ...çıkan olumsuz görev uyuşmazlığı üzerine verilen Uyuşmazlık Mahkemesi'nin ...

...quot; sözleşmesi imzalandığı, davacının verilen 150 günlük süre içinde ambulans uçağı... ...gösteren ve tacir sıfatını haiz davacının, süre uzatımı için mücbir sebep olarak ileri sürdüğü... ...528 euro gecikme cezaları kesildiğini ileri sürerek şimdilik 50.000 TL'nin hak edişlerden...

CEVAP Davalı vekili, davacı tarafından verilen hizmetin personel çalıştırmasına dayalı... ...edilerek sözleşme tarihinden bugüne kadar geçen süreçte müvekkili firmaya eksik ödenen kısımların... ...kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde...

...hazırlanarak iş artışı için yeniden süre uzatımına gidildiği, sözleşme ve eklerine... ...işin sözleşme ve şartname hükümlerine göre süresi içerisinde yapılmadığı hususunun, İçişleri... ...olmayacağı, ayrıca yukarıda hükmüne yer verilen 4734 sayılı Kanun'un 3.

...çalışmalarında bölgenin karakteristik özelliklerinin sürekli değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir... ...Tamamlanma süresinin Uzatımı) kapsamında süre uzatımı isteyebilecektir; ve (b) Sözleşme... maddesiyle verilen … TL’nin tazminine ilişkin hükmün...

...ikincisi 10 gün olmak üzere iki kez süre uzatımı verildiğinden teslimi gereken tarih... ...ilâmına karşı yine davalı vekilince yasal süresi içinde karar düzeltme isteminde bulunulmuştur... Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 22.11.2007 gün ve 2007/29-2007/326 sayılı...

...malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası... ...çerçevesinde; kamu zararı tutarının yukarıda yer verilen esas üzerinden yeniden hesaplanarak yeniden...

...müeyyidenin uygulanmadığı gerekçesiyle, bu süreçte uygulanması gereken ceza tutarı olan... ...tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye... ...cezai müeyyidenin uygulanmadığı gerekçesiyle verilen … TL’nin tazminine ilişkin hükmün...