...ve E-5867 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı... ...edilerek, kesin teminatın yükleniciye iade edilmesi... ...talep konusu ile sınırlı olmak üzere inceleme ve değerlendirmeye... ...değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir... İşe ait Sözleşmenin Sözleşmenin... ...İşi” nde, yaklaşık maliyet hesabında yapılan hatanın...

...İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar... ...sayılı tutanakta yazılı olmakla iş bu ilam tanzim kılındı... İşe ait ... ifade eder. hükümlerine yer verilmiştir. ...kararında da belirtildiği üzere geri ödemelerin yapılacağının... ...yürütüldüğü ve bu yolla yükleniciye fazla tutarda fiyat...

...gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az 20 gün... ...geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden... sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre... ...sözleşme bedelinin %05 oranında olmak üzere, malzemelerin... Dairemize ait aynı yöndeki E. 16.10.2006 tarih ve E.

...iş grubundaki … nolu … ve … nolu … yeni iş kalemlerinin... ...birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir. ...Müdürlüğünün … yılına ait rayiç fiyatların esas... ...tespit edilir ve fiyat farkı hesabı bu fiyat esas alınarak... ...Yukarıda da belirtildiği üzere, Yapım İşleri Gene... ...nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, oy birliğiyle...

...nın “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı... ...ilişkin 2024 yılı Ocak ayına ait “3.353,38” sayısının... ...inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel... ...sözleşmenin uygulama aşamasında yükleniciye ihale dokümanında...

...sayılı, 28/04/2022 tarihli ve E-383752 sayılı yazılarında... ...içerisinde yer teslimi yapılmak üzere, yer teslim tarihinden... İşe ait sözleşmenin “ İşe başlama... ...YİGŞ)’nin “ İşyerinin yükleniciye teslimi ” başlıklı... ...yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi... (2) Fiyat farkı hesabında temel endeks, iş...

...tarihli ve 455 sayılı yazı ve eklerinde özetle; adı geçen... ...kaplama imalatları hariç olmak üzere %95 oranında... ...ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre... ...hesaplarının yapıldığı, yükleniciye 19/11/2021 tarihli... İşe ait anahtar teslimi götürü... ...Kurulumuzca karara bağlanmak üzere incelenebilecek Ek 1...

...iş kalemlerine/gruplarına ait analizlerle kıyaslanarak... Kontrol Şefi ve Kontrol Amiri ……… ...tutanağında belirtildiği üzere yeni birim fiyatın... ...tespit edilir ve fiyat farkı hesabı bu fiyat esas alınarak... ...birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir. ...yeni birim fiyat 48,78 TL/m olmaktadır.

maddesinde yer verilmiştir. ve sözleşmenin 25. ...davalı idare tarafından yükleniciye gönderilmesi...

...dikkate alarak, yapım işine ait iş kalemlerini/gruplarını... ...programı hazırlayarak, onaylanmak üzere idareye teslim edeceği... ...İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabına Uygulanacak Esaslar... ...nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı... ve Tic. ...Gün, 2016 yılı için 75 Gün olmak üzere toplam 97 gün...