...götürü bedel olarak tespit edilen sözleşme ücretinin üzerinde ödemede bulunulması nedeniyle oluşan … TL tutarındaki kamu zararının; gerek Yüksek Fen Kurulu Kararını gerekse Yapı Denetim Heyetinin iş artışından önceki yazılı ve sözlü uyarıları ile iş artışı onayından sonraki hakediş iade talebini dikkate almayan Harcama Yetkilisi … (...

...su musluğu takılması imalatının yeni fiyatının piyasa fiyatından yüksek tespit edilerek ödeme yapıldığı gerekçesiyle … TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir. Öncelikli olarak, ilama esas yargı raporu ve eki hakediş belgelerinden; iş artışına konu olan imalat kalemlerinde yeni birim fiyatların...

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - Yapım İşleri Daire Başkanlığı verilerine göre 31.12.2018 tarihi itibariyle işin nakit ödeme yüzdesi yüzde 89’dur.

...yapıldığından haberdar olduğu, işin yapıldığı döneme ilişkin çalışan personelin SGK ödemelerinin yapıldığı, işin davacı şirket tarafından alt yüklenici olarak yapıldığı... ...şirketin 08/03/2012-25/06/2013 tarihleri arasında (Taşeron Sözleşmesi tarihi ile Son Taşeron Hakedişi tarihi arası) çalışmış olduğu, 09/09/2013 tarihli davalı idarenin yazısıyla...

...serilmesi ilgili imalatlarının, geçici kabul işleminden sonra iş artışı kapsamında ödeme yapılıp yapılamayacağı, … Bu gibi hallerde hakediş raporlarına, proje ve şartnamelerde gösterilen veya yazılı talimatla bildirilen boyutlara göre hesaplanmış miktarlar yazılır.

...bedele dahil olmadığından KDV de eklenmek suretiyle hakettiği iş bedeli ile kanıtlanan ödemeler ve kâr kaybı alacağı yönünden de fesihten sonraki dönemde yüklenicinin başka... 2-Davacı davasında ödenmeyen hakediş bedelinin tahsilini de talep etmiştir.

...alınır.” hükmü, İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında; “Anahtar teslimi götürü... ...bedellerinin ödenmesinde de yüklenicinin teklif ettiği toplam bedelin esas alınacağı, ayrıca ödemelerin herhangi bir analiz ve birim fiyata dayalı olmadığı, hususları hiçbir yoruma...

...bedele dahil olmadığından KDV de eklenmek suretiyle hakettiği iş bedeli ile kanıtlanan ödemeler ve kâr kaybı alacağı yönünden de fesihten sonraki dönemde yüklenicinin başka... 2-Davacı davasında ödenmeyen hakediş bedelinin tahsilini de talep etmiştir.