...tarihinde tamamlayamadığından müvekkili tarafından 20/10/2010 tarihinde 4735 sayılı Kanun'un 22. ...bendi gereğince ihale dökümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az 20 gün süreli... ...bitirmemesi halinde ihale dökümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az 20 gün süreli ve...

...yapımı için süre uzatımı verilmesi ile 31 gün kısmi gecikme cezasının iade edilmesi gerektiği yönündedir. ...yüklenicinin muhtelif onay ve saha izinleri bildirim sürecinde yaşanan gecikmeler, Yüklenicinin görüş ve talebi ; İşyeri tesliminin... ...Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 01/11/2019 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Ceyhan Terminali...

... zararlarının oluştuğunu, davalı idare tarafından 25.05.2017 tarihinde yapılan hakedişe esas 01.06.2017 tarihli ve 064304 sayılı ... süreçte müvekkilinin hakedişlerinden haksız olarak 18.691,20 TL gecikme cezası kesintisi yaptığını belirterek her türlü dava ve talep ...

...ayısıyla süre uzatımının yersiz olduğu gerekçesiyle gecikme cezasına bağlı kamu zararı hesabı yerinde olmamakl... ...her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezasının uygulanacağı belirtildikten sonra, 2. ...nedeniyle 35 günlük süre iş programına konularak iş bitim tarihinin yeniden hesaplandığını, ..

...bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli... ...bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri... ...işe başlanması gerektiği hususunun bildirildiği, 01/07/2013 tarihinde Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan bir başka...

... uzatımının sözleşme ve şartnameye uygun verilmemesi sonucu gecikme cezası kesilmesi gerekirken kesilmemesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı ... gerekecek olup, bu bağlamda işin bitim tarihi olan 12.05.2017 tarihinden itibaren Mayıs 19 gün, Haziran 30 ve Temmuz 4 gün olmak ...

... gerisinde kaldığı, bu sebeple düzenlenen hak edişlerde gecikme cezası kesilmeye başlandığı, İ daresince yükleniciye iş programının ... idarelerine sunulmasının istendiği,  en nihayetinde 31/03/2021 tarihinde bir revize iş programının onaylandığı ve bu revize iş ... yürütülmesi sırasında düzenlenen hak edişlerde kesilen gecikme cezaları ve fiyat farklarının en son onaylı revize iş ...

Elektronik ortamda veya faks ile yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. ...bir yön bulunmadığını, cezalı çalışılan süre için gecikme cezası uygulandığını savunarak, davanın reddini istemiştir... ...bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve...

...istem: Antalya Manavgat Devlet Hastanesi'nce 20/08/2021 tarihinde gerçekleştirilen … ihale kayıt numaralı “1 Kalem... ...idarenin söz konusu yazısının konu kısmında da sadece “gecikme cezası” ifadelerine yer verildiği, dolayısıyla sözleşmenin...