...reddine, davacının sözleşme dışı imalât bedeli isteminin kabulüne, birleşen 2012/317 Esas sayılı dava ile birleşen...

İdaresinin görüş ve değerlendirmesi; Kış şartlarının ağır geçmesi ve kar örtüsünün uzun süre...

Davacının temyiz isteminin kabulüne; 2.

...alımda uygulanacak usulü, avans ve fiyat farkı verilecekse şartlarını gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan...

...ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, sözleşme bedelinin % 20'sine kadar oran dahilinde...

Davalının temyiz isteminin kabulüne; 2.

...edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz.