Trafonun TEDAŞ kabulü yüklenici tarafından yaptırılacaktır.” , Ayrıca, YİGŞ’nin “Geçici kabul” başlığı altında düzenlenen 41 inci maddesinde; “( … 8-Enerji müsaadesi yazımız tarihinden itibaren 90 gün sürelidir.

Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabule engel eksiklik ...işyeri teslim tarihi, 31.10.2012, işin süresi 90 gün ve iş bitim tarihi 29.01.2013 iken; 17... ...Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması için 06.05.2013 tarihinde...

Geçici kabule engel bir durum bulunmadığı takdirde, işin geçici kabulünü yapar.” “ fiyat farkı , Geçici kabul , geçici kabul komisyonu , kesin hakediş (c) bendinde B değeri “0,90 sabit katsayısını”, (

...gerektiğini, buna göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi gereken ceza... ...55 TL gecikme cezası mahsup edildiğinde 518.906,80 TL alacağı olduğunu, bu alacağa 93... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

Sözleşmenin geçici kabule dair 14. ...davacıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 625,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan... maddesinde de geçici kabul ile birlikte kesilen bu nakdi teminatın...

...vekilinin karar düzeltme istemi üzerine, bu istem kabul edilerek 09.07.2013 gün ve E:2013/9640... all risk , Geçici kabul , genişletilmiş bakım devresi teminatı , sigorta tazminatı ...tamamen bitirilmesi için bu tarihten itibaren 90 gün süre belirlendiği, bu sürenin 22.04...

Yetkili makam, en geç on gün içinde Geçici Kabul Komisyonunu oluşturur.”, “Geçici Kabul İtibar Tarihi” başlıklı 8’inci maddesinde ise, “(

Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı , işin bitim tarihi ...kabul tutanağında işin bitim tarihi ve geçici kabul itibar tarihinin 17.06.2006 olarak yer aldığını...

“Geçici Kabul Tutanağının Onayı” başlıklı 9. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41.