… 8-Enerji müsaadesi yazımız tarihinden itibaren 90 gün sürelidir. ... Ayrıca, YİGŞ’nin “Geçici kabul” başlığı altında düzenlenen 41 inci maddesinde; “( ... Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri

...işyeri teslim tarihi, 31.10.2012, işin süresi 90 gün ve iş bitim tarihi 29.01.2013 iken; 17... ... Söz konusu incelemelerde işin geçici kabule hazır olmadığı ve eksikliklerin olduğu tespit edilmiş yükleniciye işyerinde ve yazılı olarakta bildirilmiştir.

(c) bendinde B değeri “0,90 sabit katsayısını”, ( ... Geçici kabule engel bir durum bulunmadığı takdirde, işin geçici kabulünü yapar.” “ ... fiyat farkı , Geçici kabul , geçici kabul komisyonu , kesin hakediş

...105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi gereken ceza olarak hesaplandığını, davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş alacağından 642.987,65 TL nama yapılan işler bedeli, 23.105,55 TL gecikme cezası mahsup edildiğinde 518.906,80 TL alacağı...

Sözleşmenin geçici kabule dair 14. ... maddesinde de geçici kabul ile birlikte kesilen bu nakdi teminatın iade edileceği kararlaştırılmıştır. ... ...davacıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 625,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan...

... tamamen bitirilmesi için bu tarihten itibaren 90 gün süre belirlendiği, bu sürenin 22.04.2007 ... ait inşaat süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre değil, kısmi ya da kesin kabulüne ... sonra davalı vekilinin karar düzeltme istemi kabul edilerek yukarıda belirtilen gerekçelerle bozulmuştur ...

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin; “Geçici Kabul Başvurusu” başlıklı 6’ncı maddesinde, “( ... “Geçici Kabul İtibar Tarihi” başlıklı 8’inci maddesinde ise, “(

Tip sözleşmenin 9/3 maddesinde yüklenicinin iş bitim tarihine kadar işi geçici kabule hazır etmesi gerektiği belirtilmiş, Yapı İşleri Genel Şartnamesinin 41.

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41. ... Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin “Geçici Kabul İtibar Tarihi” başlıklı 8.