...kaleminin sözleşme yılı birim fiyatı hesaplanırken Pn katsayısının... ...yılı Temmuz ayına ait fiyat farkı katsayısının kullanıldığı...

...iş artışları nedeniyle fiyat farkı verilmesi gerektiği... ...yaptığı denetimlerde işin süresinde davacı firma tarafından... ...artışı nedeniyle fiyat farkı verilmesi için kesin...

...alacağı 1.062.000,00 TL, fiyat farklarındaki teminat... ...Kanun kapsamında yapılan ihalelerde; bu Kanun'un... ...bulunmadığını, cezalı çalışılan süre için gecikme cezası... ...ile hakedişlerdeki fiyat farkı alacağından dolayı...

Kesin teminat mektubunun süresi ../ ...öngörülen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin... ...bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti... ...üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır...

...tabii zemin arasındaki kot farkından dolayı (ray üst... ...süre uzatımları nedeniyle de fiyat farkı ödemesi öngörülmediği... ...üzere toplam 176 gün süre uzatımı verilmesidir. ...zararının tazmininden ise süre uzatım kararında imzası...

...yükleniciye fazladan fiyat farkı verilmesine sebep olacağı... ...tarihinin 04/08/2021, işin süresinin 650 takvim günü... ...gecikme sebebiyle 41 gün süre uzatımı verilerek işin bitim... ...programında sabit tutulduğu ve fiyat farkı hesabında mağdur...

...artışı, süre uzatımı ve fiyat farkı taleplerinin olumsuz... ...gün (240+119+177+60) süre uzatımı ile birlikte işin... Bağlantı görüşümüz 1 yıl süreyle geçerlidir. ...ilk proje ile aradaki mesafe farkı bulunarak kablo, kazı...

...3538) 2.667.791,33 TL fiyat farkı çıkmakta ve toplamda... ...bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti... ...fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan... ...ihalenin önceki ihaleye göre fiyatının daha uygun olduğu...

...mukayese edildiğinde; aradaki fiyat farkının (+/ ...bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti...