...310 sayılı Ek İlamın 1'inci maddesiyle verilen ... fiyat farkı , güncel endeks , ihale dokümanı , temel endeks Fiyat farkı hesaplanacaktır. ...Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı, ... Fiyat farkı hesaplanacaktır. yazacaktır.

...işçilik ile ilgili   fiyat farkı nın hakedişlere yansıtılmasına ilişkin 2 kez talepte... asgari ücret fiyat farkı , ihale dokümanı , kamu düzeni fiyat farkı , ödenmesi ve hesaplanması şartlarının düzenlendiği 14. İlk derece mahkemesince verilen karara karşı davalı vekili tarafından...

...Sözleşmeleri Kanununa göre 06/06/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “.. ...tarihinden sonra düzenlenen tüm geçici hakedişleri yüklenicinin ihtirazi kayıtla imzaladığı... ...verilen süre uzatımlarına bağlı olarak fiyat farkı hesaplanması hususunda, yüklenici ile... ...bir düzenlemenin yapıldığı, Sonuç olarak, verilen süre uzatım kararlarına istinaden, uzatılan...

...Bağlantısı Alt Yapı İnşaatı işine ilişkin fiyat farkı hesabında güncel endekslerin hatalı... ...ilgili olarak; İlamda 6, 7 ve 8 no.lu hakedişler için ayrı ayrı -7 no.lu hakkedişte... Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; fatura, beyanname... ...hesap olması, her bir hakkedişte yapılan fiyat farkı hesabının işin başından itibaren yapılan...

...veya eklerinde belirlenen süre içinde, idarece verilen örneklere uygun bir iş programı hazırlayarak... ...edilerek, yüksek olan Ekim ayı endeksi üzerinden fiyat farkı ödendiği görülmüştür. ...yüksek olan Ekim ayı endeksi üzerinden fiyat farkı ödendiği görülmüştür. … nolu hakedişlerle yükleniciye toplam … (

...birim fiyatın, idaresince yapılmasına karar verilen “uygulama ayı” fiyatları olacağı... benzer iş , benzer iş kalemş , fiyat farkı , tenzilat oranı , Yeni birim fiyat ...Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait birim fiyat tespiti” başlıklı 28... Yüksek Fen Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.

...kontrol edilip/onaylanması nedeniyle, fazla fiyat farkı ödenmesi sonucu meydana gelen ... ...hesabında Ekim 2013-Nisan 2014 dönemlerine ait fiyat farkı endeksleri kullanılmak suretiyle yapılan... ...quot;süre uzatım ile ilgili hususlarda yapım işleri genel şartnamesi hükümleri uygulanır... ...10.2012) arasındaki turizm yasağı nedeniyle verilen süre uzatımı ile ilgili olumsuz bir değerlendirme...

14.2.Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. ...nedeniyle süre uzatımı verilmesinden dolayı fiyat farkı verilip verilemeyeceği hususunda yüklenici... ...ın “Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı 9 uncu maddesinde, bu madde...

...önceki ayın endekslerine göre hesaplanan fiyat farkı hesabının düzetilip düzetilmeyeceği... fiyat farkı , güncel endeks , temel endeks , uygulama ayı endeksi ...yılının kapatılacak olması gerekçesiyle hakedişlerin uygulama ayından sonraki ayın ilk 5...

...olduğu ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde, süre bitim tarihinde uygulanmakta olan... İşe ait İdari Şartname’nin “Fiyat Farkı” başlıklı 45.3. Fiyat farkı hesaplanacaktır. Fiyat farkı hesaplanacaktır.