...teslimi götürü bedel esasına göre yapılan işlerin bedelleri, ihale dokümanında öngörülen... ...düzenlenen ve ihale dokümanları arasında yer verilen teknik şartnamede, işin yapımına yönelik... ...görülmesi” başlıklı 12 nci ve “Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25 inci madde...

... sırasında, D-717 ile D-601 ve D-602 tankları için verilen ilave sürelere rağmen, yüklenicinin revize ... yazıda belirtilen, hak edişlerde yapılan fiyat farkı hesaplamasında 21/09/2020 tarihli revize iş ... işlerin yürütülmesi sırasında düzenlenen hak edişlerde kesilen gecikme cezaları ve fiyat farklarının en son onaylı revize iş programına göre ...

...yönteminin, gerek YİGŞ’nin yukarıda yer verilen 22 nci maddesine gerekse 22.09.2005 tarih... ...teraslarda yapılan güçlendirme nedeniyle mevcut kirişlere fazla yük getirmemesi için pomza agregalı... hizmet binası) teslim malzeme fiyatının toplam ...

...ı Yapılması İşine Ait Sözleşme”de yer verilen “Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli... S ] S = Sözleşme bedeli (TL), F = İş kaleminin birim fiyatı (TL / … ...Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait birim fiyat tespiti ile iş kalemi...

... ceza süresinin geçici kabulle yükleniciye verilen 30 günlük sürenin bittiği 06.11.2011 ile ... hakediş alacağından 642.987,65 TL nama yapılan işler bedeli, 23.105,55 TL gecikme cezası mahsup edildiğinde ... ıslahla artırılan bu alacağa hükmetmiş, fiyat farkı talebinin reddine, işin bitim tarihinin de ...

...dilekçesinde özetle; sözleşme ve şartname uyarınca fiyat farkı verilmesinin mümkün olmadığı... Ancak davacı, eksik ve kusurlu işleri 10.06.2016 tarihinde tamamlamıştır. ...cezası oranı uygulanarak ve geçici kabulde verilen süreyi aşan süre için hesaplanan gecikme... ...sözleşmesi uyarınca ödenmesi gereken fiyat farkı alacağı, haksız kesilen gecikme cezası...