İhale komisyon üyelerinin sorumluluk itirazlarının incelenmesi; Dava konusu edilen olayda sorumluluk; hesap yargısı bağlamında, 6085 sayılı... Dolayısıyla kamu zararına sebebiyet veren işlem yaklaşık maliyetin hatalı belirlenmesi işlemidir.

...uncu maddesinin 4’üncü fıkrasının (e) bendi hükmüne göre adli sicil kaydı bulunması sebebiyle başvuruya konu ihalede idare tarafından ihale dışı bırakıldıkları, söz konusu...  bilgisinin yer aldığı, sunulan belgenin idarece incelenmesi neticesinde 19.06.2023 tarihinde tebliğ edilen “Karar 2023/351047” konulu yazı ile   “

Belediyenin mülkiyetinde bulunan 25 adet taşınmaza ilişkin encümen kararları ile ihale satış dosyalarının incelenmesinde, taşınmazların satışına ilişkin ihale kararı sebebiyle kesilmesi gereken binde 5,69 oranındaki damga vergisinin alınmadığı anlaşılmıştır.

...davacı tarafından idareye başvuru yapılarak, ihale sonrasında ihaleye itiraz edilmesi sebebiyle markette bulunan ve şartnameye uygun olan uçakların satıldığı, anlaşması...

...bağlantı bedeli altında alınan G65 bağlantı bedel farkına yüklenicinin itiraz etmesi sebebiyle oluşan tereddüt hakkında kurulumuz görüşünün talep edilmesiyle konu incelenip...

...yaptırılan kasko sigortası poliçe bedelinin belediye bütçesinden ödenmesi sonucu kamu zararına sebebiyet verildiğinden, sorumlu talebinin reddi ile 62 sayılı İlamın 3 üncü maddesiyle...

TL kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasıyla ilgili olarak dosyada mevcut bilgi ve belgeler incelenmiştir.

İkmal İnşaatı” işine ait hak edişler ve eklerinin incelenmesinde; İş ile ilgili verilen 30 günlük süre uzatımı kararının hatalı olduğu... ...görüleceği üzere inşaat sahasına aşırı yağmur yağdığı, kot farkından dolayı erozyona sebebiyet verdiği, yaz ayları olmasından dolayı sıcak havanın etkisiyle toprağın yapısının...

Kamu zararına sebebiyet verilen söz konusu olayda ayrıca ödeme emri belgesini harcama yetkisi sıfatıyla imzalayan kamu görevlilerinin de sorumluluğu bulunmaktadır.

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; yukarıda anılan işte, iş yeri tesliminin ……… TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak, 4735 sayılı Kamı İhale Sözleşmeleri Kanunu...