İdaresince gönderilen yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Süre uzatımları dâhil işin bitiş ... gerçekleşme oranının % 62,88, 05/12/2020 tarihli Raporda % 68,30, 05/02/2021 tarihli Rapor’da % 81, 05/03/2021 tarihli Rapor ... edilerek geçici kabul komisyonunun enerji temin edildikten sonra oluşturularak kabul yapılması için karar alınarak yükleniciye bildirildiği ...

Ordu Komutanlığı (Erzincan) hazır yemek işi ile ilgili 5.793.127,20-TL tutarlı kefalet senedi ile 250.000,00-TL tutarlı ek kefalet senedinin ve İkmal Komutanlığı (Afyon) hazır... ... ...olmadığı, bu nedenle ticari dava olarak nitelendirilemeyeceği, uyuşmazlığın çözümünde mahkememizin görevli olmadığı, 6100 sayılı HMK'nın 2.

... edilmesinde mevzuata uyarlılık bulunmadığı görüldüğünden 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesinin yedinci fıkrası ... ilgili Daireye gönderilmesi karar verilmesi üzerine yazılan ek raporun Dairede görüşülmesi ve konunun yeniden incelenmesi neticesinde ... ... tarafından sözleşmede çalıştırılması taahhüt edilen elektrik teknisyeninin çalıştırılmaması sonucu oluşan … TL kamu zararının sorumlularından tazminine ilişkin ek ilam düzenlenmiştir.

Talep konusu hakkında sözleşme ve ekleri ile ikincil mevzuatında açıkça veya özelde düzenlenmiş bir ... Sözleşmeleri Kanununun “Sözleşme türleri” başlıklı 6 ncı maddesinde “Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihaleler sonucunda ... uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden ...

... yapıldığı 2022 tarihine kadar geçen süreçte, idarece alınan 6 adet süre uzatım ve ödenek aktarma kararına bağlı olarak hazırlanan ... 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine istinaden, 06/04/2022 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

... kamulaştırmalardan kaynaklı gecikmeler yaşandığı ve yükleniciye 668 gün süre uzatımı verildiği ve yeni iş bitim tarihinin 04 ... 2020 tarihine kadar süre verildiği, yüklenicinin belirlenen eksik ve kusurları 23/12/2020 tarihinde tamamlaması üzerine geçici kabul itibar tarihinin 23/12/2020 olarak düzeltildiği, Bununla birlikte, işe ait İdari Şartnamenin “Sözleşmenin ...

60 (1 190 438,55 TL) olarak belirlendiği, Yüklenicinin yer tesliminden sonra hazırladığı, 19/10/2021 tarih ve 46756 sayılı dilekçe ekinde İdaresine verdiği ve onaylanan iş programında, 2021 yılı ödeneğinin  %

... ihale edilen işlerde, isteklilerin teklifini sözleşmenin 6 ncı maddesinde belirtildiği üzere, ihale dokümanında yer alan ... listelerinin varsa teknik şartname ve diğer açıklayıcı belgelerin eksiksiz bir şekilde ve birbirleri ile uyumlu olarak hazırlanmasının mevzuatı gereği olduğu hususu açıktır.

...bağladığı, davacı vekilinin, davalının gerek Kamu İhale Kanunu gerekse Türk Borçlar Kanunu gereğince eksik ve hatalı işlemlerden sorumlu olduğu, bu nedenle hasarın giderilmesi için yapılan masrafların davalıdan tazminini talep ettiği... ... ...olayın meydana gelmesi mümkün olmayacaktı, değerlendirmesi yapıldığını, 6.Bu nedenlerle davalının hasım sıfatıyla davanın görülmesi gerekmekte olup sorumluluk konusunda ise yarışan sebeplerin varlığı nedeni ile idareye en...