Sözleşme eki Teknik Şartnameler arasında yer alan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Genel Şartnamesi”nin “İşlerin Yürütülmesi” başlıklı 6 ncı maddesinde; “İdare, yüklenici tarafından hazırlanacak ve yazı ekinde onay için verilecek olan 2 (İki) takım halindeki proje, hesap ve diğer belgeleri 20 (yirmi) gün içinde inceler.

...sürdükleri itirazlar reddedilerek, 287 sayılı Ek İlamın 1’inci maddesiyle verilen … TL tutarındaki tazmin hükmünün TASDİKİNE, oy çokluğuyla, 6085 sayılı Kanun’un 57 nci maddesi gereği bu Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Sayıştayda karar düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, karar verildi.

...öncesinde konunun (66 sayılı Asıl İlamın 7’nci maddesinin) Temyiz Kurulunda görüşülmesi sonucu düzenlenen 06.03.2019 Tutanak tarih ve 45825 sayılı Karar ile, İlam hükmü sadece sorumluluk yönüyle bozulmuş ve dosya Dairesince yeniden görüşülerek bozma gerekçesine uygun olarak sorumluluğun genişletilmesi suretiyle işbu temyize esas Ek İlam hükmü...

...2019 tarih ve 10883 sayılı takdir komisyonu kararına istinaden; -Encümen (İhale) Kararı için …-TL matrah üzerinden 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun II/2 fıkrasına göre (2014 yılı için binde 5,69 oranında), -

...tarafından bedelleri nakde çevrilmek suretiyle irad olarak kaydedilen iki adet kesin teminat mektubu bedeli için 2.231.170,68-TL olmak üzere toplam 4.731.157,88.-TL'nin davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. ... Bu durumda her iki tarafın da eksik ve kusurlarının bulunduğu, sözleşmenin feshinde ortak kusurlu hareket ettiklerinin kabulü gerekir.

...belirlenmesi istenen fiyatlardan daha düşük olduğundan yükleniciye KDV dahil … TL eksik ödeme yapıldığını, yani kamu zararından söz etmenin mümkün olmadığını arz ederek tazmin hükmünün kaldırılmasını istemiştir. ... ...Esaslarda aynı husus, bu sefer “Uygulama esasları” başlıklı 6 ncı maddenin 8 inci fıkrasında ise aynen: “Sözleşmede...

...tesislerin yapımı için gerekli olan yerlerin süresinde kendilerine teslim edilmediğini, gecikme cezasına konu olan eksiklik ve kusurların süresinde yer teslimi yapılmamasından kaynaklandığını, bu konuda kendilerinin bir kusuru... ... ...u itibarla, konuya ilişkin dilekçi itirazlarının kabul edilerek 193 sayılı Ek İlamın 1 inci maddesiyle verilen … TL’nin tazminine ilişkin hükmün 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca...

Davalı idare beyanlarında yapılan imalâtların eksik ve ayıplı olduğunu, şartnamelere uygun yapılmadığını açıklayarak davanın reddine karar verilmesini istemiş, bilirkişi... ... ...olan 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nun 472/3 ve 476 maddeleri uyarınca; yüklenici işin ehli olup bedele hak kazanabilmesi için, eseri fen ve sanat kuralları ile tekniğine ve iş sahibinin ondan beklediği amaca uygun olarak...

’ün aynı zamanda fırına sahibi olduğu, firma sahibi olduğunu gösterir belgelerin ekte sunulduğu, harita mühendisi ... ... ...tesisinin temini için dosyanın hükmü veren DAİREYE GÖNDERİLMESİNE, 6085 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmü gereğince Başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağlamış olması suretiyle, (Sayıştay Temyiz Kurulunun 18.5.2022 tarih ve...