istekli , ortaklar , temsilci , vekil , yasaklılık teyidi    e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar.

Sözleşme ve eki şartnamede çimento katkısı yönünden oran belirtilmiş olup da gerçekleştirilen imalâtlarda çimento oranının farklı olması halinde ise, bu yüzeylerde sözleşme ve eklerinde kararlaştırılan miktar ve orandan farklı olan miktar ve oranında fiyat farkı istenmesi mümkündür.

İşi”’nin 1150 takvim gününde 31.08.2011 tarihi itibarıyla bitmesi gerekirken, 101 günlük süre uzatımı ile 10.06.2012 tarihinde bittiği, - 24.11.2016 tarihli ve 18779 sayılı yazı ile durumun Hukuk Müşavirliğine bildirildiği, Hukuk Müşavirliğinin de yüklenici hakkında … 1.

maddesinde düzenlenmiş olup, borcun ifasının borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle imkânsız olmasını ifade etmektedir. Bu hükümler uyarınca, aşırı ifa güçlüğü halinde şartları varsa, borçlunun başvurusu üzerine hâkim ya sözleşmeyi sona erdirir ya da yeni duruma uyarlar.

İşe ait Sözleşme’nin, …’ md., yürürlük: 18/08/2019) veya aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idareye verdiği teklif rayiçler. md., yürürlük: 18/08/2019) Yüksek Fen Kurulu kararını beklemeden idare tarafından tespit edilmiş fiyat üzerinden işe devam etmek zorundadır. nispetinde … TL tutarında iş eksilişi yapıldığı görülmüştür.

Söz konusu işe ait sözleşmenin, Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları başlıklı 18. karar düzeltilmesi talebi ile vermiş olduğu dilekçesinde; Hükmün esasına etkili iddia ve itirazlarının Kararda karşılanmamış olduğunu belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmiştir.

Kural olarak davacı sözleşmenin bu hükmü karşısında asgari ücret artışı adı altında talepte bulunamaz. DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE: Dava asgari ücret   fiyat farkı ndan kaynaklanan alacak istemine ilişkindir. İlk derece mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir.

60 (1 190 438,55 TL) olarak belirlendiği, Yüklenicinin yer tesliminden sonra hazırladığı, 19/10/2021 tarih ve 46756 sayılı dilekçe ekinde İdaresine verdiği ve onaylanan iş programında, 2021 yılı ödeneğinin  % İşe ait sözleşmenin, “İş programı” başlıklı 12 nci maddesinde; “12.1.