Hudut Tugay Komutanlığı istihkâm şube müdürlüğü yazısı gereği jeneratörler 120kVA yerine 2 Adet 165 kVA olarak verilmiştir .” G ” gösterimi ile birlikte “ Jeneratör 1, Jeneratör (Ses İzolasyon Kabinli),  Jeneratör 2, Jeneratör (Ses İzolasyon Kabinli) ” İfadeleri bulunmaktadır. TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ise; İşe ait Sözleşmenin 8.2.1. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır.” hükümleri bulunmaktadır.

… yüklenimindeki … TL ihale bedeli “…” Yüklenicinin talebi üzerine “… tarihli Olur” ile; “… Söz konusu işin ihalesi … tarihinde yapılmış ve taraflar arasında … tarihinde sözleşme imzalanmıştır. çalışmaların yürütüleceği” ifade edilmiştir. İş Ortaklığı yüklenimindeki, … şeklinde belirleme yapılmıştır.

maddesinde, taahhüdün sözleşme ve ihale dökümanına uygun olarak yerine getirilmesinden, varsa işin eksik ve kusurlarının giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasıyla ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığının tespitinden sonra kesin teminatın yarısı, ..

maddesi uyarınca tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 84. Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49.

İptal isteminin reddi gerekir. Kanun kapsamında tanımlanan elektrik dağıtım şirketlerinin denetiminin ise Bakanlık tarafından yapılacağı ifade edilmiştir. II- YASA METİNLERİ A- İptali İstenilen Yasa Kuralları Kanun'un dava konusu kuralların da yer aldığı maddeleri şöyledir: MADDE 15-  (

…nce … poz numaralı … iş kaleminin yeni birim fiyatı aşağıdaki şekilde yapılmıştır: … …nce … poz numaralı … iş kaleminin yeni birim fiyat analizinde … resmi birim fiyatlarında yer alan … poz no.lu iş kaleminin birim fiyatı karsız olarak alınmış ve yukarıda açıklandığı üzere bu iş kaleminin analizine dahil olmayan … bedeli, …

Diğer taraftan sözleşmenin 41/7. Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde, hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır denilmektedir. 1997/3196, nolu kararı) Hakedişlerin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir. hakedişin geç ödenmesinin işin süresine etkisi , hakedişlerin geç ödenmesi , süre uzatımı hesabı

… Müdürlüğü’nün, 06/04/2021 tarih ve 49050 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; İstanbul Vakıflar 1. fiyat farkı , fiyat farkı esasları , fiyat farkı katsayısı , Pn , Yeni birim fiyat Bu tespitlerden sonra konunun değerlendirilmesine geçilmiştir. Yüksek Fen Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.

Yerel Mahkemece, davanın kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerinin temyizleri üzerine, Özel Dairece yukarıda yazılı gerekçeyle bozulmuş; Yerel Mahkemece bozma ilamına direnilmiştir. maddede sayılan ölçütlerin Anayasa'nın 46. sayılı ilamında da aynı ilkeler kabul edilmiştir.