... tamamlanmasının yükleniciden istendiği, 22.09.2016 tarihinde başka bir teknik elemana ... yapılmadığının kabul edilmesi gerektiğinin değerlendirildiğine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ... fıkrasının (a) bendine istinaden, 26/01/2017 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy ...

... sonucu Dairemizin 20.06.2017 gün ve 2017/271 - 371 E/K sayılı kararı ile Kamu ... konu uyuşmazlığın (gelir kaydedilen teminatın iadesi) ihale sonrasında 4735 ... olarak verilen görevsizlik kararı yine davalı şirket vekili tarafından süresinde ve ...

... baz alınarak [Güncel indeks (Eylül 2017)/Temel indeks (Şubat 2014) olarak belirlenen ... imalatlar toplam tutarı olan … TL dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda ... ... Esas olan, yeni birim fiyatların YİGŞ’nin 22 nci maddesindeki yöntem dâhilinde yapılması ve geçerlilik kazanmasıdır.

...hükümlere göre yürütüleceği belirtilmiş; 22/01/2002 tarih ve 24648 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4734 sayılı... ... ... edeceği mal veya hizmet alımı ya da yapım ihaleleri için öngörüldüğü, uyuşmazlıkta ... idarenin her türlü ihtiyacının teminine ilişkin işlere yönelik olmadığından ...

...kısım için ayrı ayrı iş programı düzenlemesinin yer aldığı; geçici kabul noksanları için alınması gereken teminat mektuplarının birbirinden... ... ...Şartnamenin 22 nci maddesinin başlığında yer alan “sözleşme” ibaresinden bir bütün olarak karma sözleşmenin anlaşılması gerektiği değerlendirilmektedir...

...araçlar” ve “yüklenici tarafından temin edilecek araçlar” ayrımı yapılmış... ... ...savunma ve ibraz edilen belgeler dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda;2017 yılının ilk 8 ayında 1 adet (Hibrit Sistem Yıkama ve...

kişilik tur organizasyonu düzenlendiği ve akabinde İdare tarafından yeterli ... işin tamamlanması beklenmeden 14.12.2017 tarihinde işin feshedildiği ve yükleniciye ... ... ...sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar...

...incelendiğinde EKAP’ta kayıtlı olan iş deneyim belgesi olarak 2017/307727-2346895-1-4 sayılı iş deneyim belgesinin beyan edildiği anlaşılmıştır... ... 22.06.2023 tarihli ve E-13983960-101.01 ... hazırlanan hakedişler ve kesin hakedişler, düzenlenen fatura örnekleri istenilmiş olup ...

Davacı vekili, 06/09/2017 tarihli ıslah dilekçesinde gecikme cezasına ilişkin alacağı ıslah ederek... ... ...dışından beraber temin edilecek malzemelerin temininde gecikme yaşanmasına neden olduğunun belirtildiği, dosya kapsamında projenin takvimi, projenin...

2024/226375 İhale Kayıt Numaralı “30... ... …” düzenlemesi yer almaktadır. ... ...Meyve Malzemelerinin Satıcı Tarafından Temini İle Alıcıya Teslimi İşi” olduğu...