...adet de ihalede yer alan pozun işin sözleşmesinde belirtildiği üzere... ... ...göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya değiştirilmesini veya... ... ...husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.”,

- K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup... ... ... kamulaştırılarak yükleniciye teslim edilmesi halinde işe devamın teknik olarak ... kesin mahkeme ilamı ile sabit olması, Dikkate alındığında, idarenin sözleşmenin yerine ...

... dönemi olarak belirlenmekle birlikte, sözleşmesinde işin süresinin hesaplanmasında, havanın ... çalışmaya uygun olmayan döneminin dikkate alındığı ve bu nedenle ayrıca süre ... etmediğinin idaresi tarafından tespit edilmesi, gecikme olması durumunda gecikilen süre ...

... farkı hesaplandığı ve taraflarca, sözleşmesinde atıf yapılan “Sözleşme fiyatı ... kaleminin yapılmasına karar verilen ayın dikkate alınması gerektiği, Bu şekilde bulunan ... kaleminin sözleşme fiyatının tespit edilmesi ve bu fiyat ile iş kalemi miktarı çarpılarak ...

...hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı... ... ...bildirim, yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir (9) İşin tamamlanması için sözleşmesinde tespit edilen tarih veya süre haricinde...

... idaresi ve yüklenici ile birlikte tespit edilmesi ve bu yeni birim fiyatlar üzerinden bedellerinin ... yer alması gerektiği, bu oranın, sözleşmesinde aksine hüküm yok ise kâr ... ... ...nin 53 üncü maddesinin 5 inci fıkrası hükmü dikkate alınarak taraflarca müştereken tespit edilmesine, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu...

...çıkabilecek anlaşmazlıklar, öncelik sırası sözleşmesinde belirtilen, sözleşme eklerindeki hükümler dikkate alınmak suretiyle aşağıda yazılı... ... ... girdi kaleminin tespitine ilişkin, sözleşmesinde belirlenmiş özel bir düzenleme ... taraflarca müştereken bir oranın tespit edilmesi gerektiği, Görüşüne 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı ...

...bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır... ... ...şartname ve sözleşmesinde yer verildiği anlaşıldığından, işte süre uzatımı verilmesi halinde, uzatılan sürenin işin bitim tarihine ilave edilmesi...

...bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır... ... ...göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya değiştirilmesini veya... ... ...madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması...

...rayiçlere ve genel giderlere tesiri dikkate alınır.” hükümleri yer almaktadır... ... ...sözleşme yılı birim fiyatının elde edilmesi suretiyle tespit edilmiş ve... ... ...açısından bağlayıcı olması için işin sözleşmesinde söz konusu İç Genelgeye...