...bedelleri, ilk yıl için öngörülen bedelin, ihale tarihi itibarıyla en son... ...parça, bakım-onarım giderleri, trafik cezaları, sürücü ücretleri, araç... ...teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini...

… yükleniminde bulunan … TL sözleşme bedelli “.. ...süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi ile ilgili olarak... ...gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,03 (on binde 3) oranında...

...sebebiyle ifaya bağlı ceza, seçimlik ceza, eksik işler bedeli, kâr kaybı... ...KİK payı, gerçekleştirilen imalat bedeli, personel gideri vb kalemler... ...alınmadığını, davalı tarafından sözleşmenin 26.08.2016 tarihinde feshedildiğini...

...06 (onbinde altı) oranında gecikme cezası uygulanır.” denilmektedir... ...maddesinde;“Yüklenicinin, taahhüdündeki işi sözleşmesinde veya idarece verilen en...

...üncü maddesi A bendi ile; İdarece sözleşmenin feshedildiği, kesin teminatın... ...dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin en... ...olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde...

...teslim edilmesi gerektiği, sözleşme bedelinin 307.535,00 TL olduğu, teslim... ...tesis edilen dava konusu işlem fiille ceza arasında âdil bir denge bulunmadığından... ...edildiğinden bahisle, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26.

...olan müteahhit eser sözleşmesindeki bedelin Bakanlar Kurulu'nca kabul... ...tarihten sonraki günler için gecikme cezası kesilmeden tasfiye edileceği... ...Sözleşmeleri Kanunu'nun Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri&quot...

...2013 arasındaki 24 gün için gecikme cezası kesilmesi gerekmektedir.

...kararları çerçevesinde işçilere karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerden... ...Tasarısı’nın 7’nci maddesinde sözleşme bedeline dahil olan giderlere yer verildiği... ...doğabilecek bütün hukuki, idari, mali, cezai mesuliyetlerin tamamen yükleniciye...

Bahsi geçen işe ilişkin sözleşmenin 19. ...öngörülemeyen durumlar nedeniyle sözleşme bedelinin %20'sine (Bakanlar Kurulu... ...İşiyle ilgili olarak gerekli gecikme cezasının kesilmemesi nedeniyle … TL...