iş artışı , iş azalışı , sözleşme bedeli TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerin idare tarafından mücbir... ...olduğu, fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemin 15.12-01.04 tarihleri arası...

BİGŞ.nin “Geçici Hakediş Raporları” başlıklı 39. ...bir dayanağı olmadığı sürece sözleşme eki olmayan belgeler uyuşmazlığın çözümünde esas... ...öngörülen öncelik sırasına da uyulmadığını, benzer idarelere ait analizler mevcut iken puantajla...

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. ...işlerde, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri göz önünde... tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ...

e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. ...gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun... Bahsi geçen işe ilişkin sözleşmenin 19.

...etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir. ...ay ise maddi vakıa denetimi yapma yetkisi olmayan sadece denetim yetkisi olan üst mahkem...

...işin projesine ve teknik şartnamesine uygun olmayan imalatlar nedeniyle hesaplanan … TL kamu... ...deneyimin idarenin yararına kullanılmaması ve benzeri nedenlerle meydana gelen zarar ve ziyandan... İnşaat Müh.)’den tek başına tazminine karar verilmiştir.

...sözleşmenin “Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait birim fiyat tespiti” başlıklı... İşin tamamı ifadesinden ilk sözleşme bedeline karşılık gelen iş miktarı anlaşılır. ...idareye sunduğu ve yeni iş kalemi/grubu ile benzerlik gösteren iş kalemlerine/gruplarına...

...nin “Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı... ...idareye sunduğu ve yeni iş kalemi/grubu ile benzerlik gösteren iş kalemlerine/gruplarına... (Değişik ibare: 08/08/2019-30856 R.G./28.