Yukarıdaki mevzuat hükümleri uyarınca, fiyat farkı verilmeyen ve artırımlı fiyat farkı hesaplanması gerekliliği ortaya çıkan sözleşmelerin, normal fiyat farkı hesaplanan sözleşme niteliği kazandığı görülmektedir.

Hükme dayanak yapılan bilirkişi raporunda, sözleşmenin 9.11.1990 tarihinde imzalandığı, yer tesliminin ise 14.12.1990 tarihinde yapılmış olup aradan geçen sürenin 35 gün olduğu, bundan da sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 19-A/1 maddede öngörülen 7 günlük süre düşüldüğünde...

- Firma bu arada yangının meydana geldiği günden itibaren yasal süresi içinde yani 06.12.2018 tarihine kadar 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine uygun bir şekilde mücbir sebep başvurusu yapmamıştır.

...ilkesi nedeniyle mevzuata uygun sözleşmenin uygulanması bakımından sorumluların idareyi zarara uğratıcı kasıt, ihmal veya kusurunun bulunmadığı ve işin fen, sanat kuralları ile sözleşme hükümlerine göre ilgili branştaki teknik personel ve idarenin kontrol mühendislerinin nezaretinde yapılmış, idarece kabul edilerek teslim alınmış ve...

...İhale Genel Tebliği’nde 25.10.2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikten sonra kıdem tazminatı maliyet kaleminin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler arasında yer almadığı, önceden “Sözleşme giderleri ve genel giderler” arasında sayılan kıdem tazminatı gider...

Bahse konu tutanaklara istinaden Selçuklu Belediyesi tarafından yükleniciye ceza uygulanacağına dair 29.04.2022 tarihli tutanak düzenlendiği, 05.05.2022 tarihli yazıyla sözleşme bedelinin yüzde 1’i oranında ceza uygulandığı kararının yükleniciye tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

... geçici teminatlarının iade edilmesinin istenildiği, söz konusu dilekçe ekinde yangın tutanağı ve aşçı başına ait hastane raporunun sunulduğu, anılan durumun mücbir sebep olarak ... açıldığı; Kamu İhale Kurulu kararının, davacı şirketin mücbir sebep hali nedeniyle sözleşmeyi imzalayamadıklarından geçici teminatlarının gelir kaydedilemeyeceğine yönelik birinci ...

04.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile ihale edilen 2019/699095 ihale kayıt numaralı “100.000 litre motorin ve 3.000 litre benzin” alımına ilişkin sözleşme 09.03.2020 tarihinde yüklenici “Arı Haritacılık Mermercilik Petrol ve Petrol Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi” ile imzalanmıştır.

Sorumluluk yönünden incelenmesinde; 304 sayılı Ek İlamın 2(A) maddesi ile hesaplanan toplam … TL kamu zararından, tahsil edilen … TL’si düşüldükten sonra, kalan …TL; “Kesin teminatın, sözleşmenin feshedildiğinin ihale yapan-harcamacı birim (Temizlik İşleri Müdürlüğü) tarafından … tarih ve … sayılı...