kasko değeri , taşıt kiralanması , yüklenici karı

Davacı-birleşen dava davalısı yüklenici, davalı- birleşen dava davacısı ise iş sahibidir. ...göre bu taleplerin birleşen davada değerlendirilip, hüküm altına alınması gerekirken mahkemece bu alacak kalemlerinin...

11.1.Yüklenicinin hakedişi İller Bankası Anonim Şirketi’nce KDV’si ise ADANA ASKİ Genel Müdürlüğü’nce ödenir. ...için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.” ,

Bu tutanak komisyon üyeleri ve yüklenici tarafından imzalanır.” “ ..., kesin hesapları da yapı denetim görevlisinin denetimi altında işe paralel olarak yürütmek zorundadır.

maddesi hükmü gereğince yükleniciye bildirim yapıldığı, arızanın 01/12/2020 tarihinde giderildiği, … ...zararın giderilmesi bütünüyle idarenin yükümlülüğü altında olduğu, İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ise...

gecikme cezası , idare , kusur , yüklenici

...verilen ve birim fiyat teklif cetvelinde fiyatı bulunmayan “Yer Altı Radarı GPR Ölçümü Yapılması ve Raporlanması” iş... 1) Yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler.

İş süresi işyeri teslim tarihinden itibaren 600 (altıyüz) gün olarak belirlenmiştir. Aksine bir davranışın sorumluluğu yükleniciye aittir.

...göre aynı usul ve indirim oranı (ihale genel tenzilatının altında bir oran-%33) uygulanarak yüklenici ile birlikte tespit... Yüklenicinin görüş ve talebi; 13/01/2022 tarihli anlaşmazlık...