Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

...nde, iş programının hazırlanması ve onaylanması hususunda yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek... … ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.” ,

Organize Peronlarının yapım sürecine başlanmasına müsaade alınması için geçen 106 (yüzaltı) gün, .. ...ihale öncesi var olan şartnamede bu hüküm olduğuna göre yüklenicinin bunu bildiği, ayrıca refakat görevlisi bulundurulması...

İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir.

...İşinde belediye tarafından farklı tarihlerde talep edilen, fakat yüklenici tarafından süresinde temin edilmeyen akaryakıtlar...

Yüklenici, 23.3. İl Özel İdaresi tarafından yüklenici ………

Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir.

ile yüklenici firma arasında işe başladıktan sonra O.G.M.

Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.

Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak...