tesisleri yapım işi” nde, 4735 sayılı Kanun’un geçici 4 üncü maddesi ile 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne istinaden verilen süre uzatımları sonrası hazırlanan revize iş programlarında, yüklenici ile idaresi arasında oluşan anlaşmazlığın karara bağlanması talebidir.

maddesi uyarınca (1) yıl süreyle bütün kamu ... yazısının davacıya tebliğ edildiği, 30/04/2013 tarihinde davalı idarenin kabul komisyonunca ... açık olduğundan, davacı şirkete 4735 sayılı Kanunun 25.

İSTEMİN_KONUSU :Ankara 13. ...olarak yerine getirmediği gerekçesiyle, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. 4.11.2020, E. 2014/550 K. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Ankara 13.

...bedeli kapsamında olduğu hususunda Kurulumuzca bir karara varılamayacağına, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Ek 1ve Ek 2 nci maddelerine istinaden, 07/01/2021 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

maddesine 3 kez aykırı davranılması gibi) veya bu maddelerden en az 3(üç)'üne aynı anda veya farklı zamanlarda aykırı davranılması durumunda bu madde belirtilen ceza uygulanmakla birlikte 4735 sayılı Kanun'un 20.

...gibi)  başkaca bir işlem uygulanmasının mevzuatına uygun düşmeyeceğine, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine istinaden,  25/05/2021 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

...itibarıyla yeni birim fiyatların Kurulumuzca tespit edilemeyeceğine, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine istinaden, 16/02/2022 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

İdaresince proje değişikliği yapılmasına karar verilmesi halinde iş artışı ve eksilişi yapılmasına, 12/01/2022 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine istinaden, 12/01/2022 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

590 sayılı Ek İlamın 1’inci maddesiyle; … ’ya tek başına, ödettirilmesine karar verilmiştir. ...özel teknik şartnamenin 3.1’inci maddesinin 12’nci bendinde yıkım işleminin... işler için 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... TL/m3, uygulama yılındaki (2012) birim fiyatı ... İhale Yetkilisi -…)

...görüş ve talebi; 4735 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanarak; sürekli artan demir ve beton fiyatlarından etkilenmemek için sözleşmesinde fiyat farkı öngörülmeyen söz konusu bu işin 420 gün olan süresinin 350 gün olarak değiştirilmesi, işin 350 gün içinde bitirilemediği durumda, cezai şartların yine 350 güne göre hesaplanması yönündedir...