...ilişkin fiyatların Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 22’nci maddesine uygun olarak tespit edilmediği anlaşılmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na dayanılarak çıkartılan... ...tutarına %10 oranındaki yüklenici karına ilave olarak %15 oranına kadar idare ve yüklenicinin anlaştığı oranda...

...klenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; Yüklenicinin 15/11/2021 tarihli dilekçesinden özetle; projenin revize edilmesi... ...yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 10/03/2021 tarihinde... İşe ait sözleşmenin; “Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları” başlıklı 18 inci maddesinde; 18.1.

Kanunda geçen genel hükümler ile kastedilenin Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri olduğu düşünülmektedir. (12) İdare fesih işleminden sonra işi 4734 sayılı Kanunda öngörülen usullerden herhangi biri... (15) Tasfiye edilmiş işin, kendi teminat süresi içinde veya...

...İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 15’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Kurumun 28.03.2024 tarih... Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının...

   4734 sayılı Kanun’un 4. maddesi şu şekildedir: “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: a)    15/5/2009 tarihinde yer teslimi yapılmış ve başvurucu tarafından kulelerin inşaatının yapımına başlanmıştır.

Diğer yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (j... Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. ...sunmak zorundadır.” düzenlemesi, Bahse konu Şartname’nin 15’inci maddesinde “İstekliler ihale kapsamında talep...

2017/152612 İhale Kayıt Numaralı “Yedisu Belediyesi Kürdan, Kabaoluk... İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesi gereği... 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

maddesi uyarınca ... 2015/1039, K. sayılı yazı ile davacı hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58. maddesinde düzenlenen yasaklama hükmünün uygulanması talep edilmiştir.

...tarihli ve E-148624 sayılı yazısı ve eklerinden özetle;  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek 28/03... İşe ait Sözleşme’nin “ İşin ve işyerinin korunması ve sigortalanması ” başlıklı 17 nci maddesinde “ 1. (15) Tasfiye edilmiş işin, kendi teminat süresi içinde veya...

hükmüne, Bahse konu Yönetmelik’in 15.04.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giren “Başvuruların... ...itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler ” hükmü, Aynı maddenin onbirinci fıkrasının (c) bendinde  “Başvurunun... Ancak; a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (