...ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı,) yıllık ödenek dilimleri ve bunların... ... ...ihtiyaç önceliği gibi etkenlere göre günlük, aylık ve toplamda yılı ödeneğini... ... ...hakedişlerde ve/veya kesin hakediş raporunda mahsuplaşma yolu ile düzeltilmesi...

...tehlikeler yaratabileceğinin tespit edildiğini, bu rapora göre yaptırılan güçlendirme işinin de 60.004,45 TL'ye yaptırıldığını, davalı tarafından... ... ...davalıya sözleşmeyle kararlaştırılan 20 günlük sürenin tanınmadığı anlaşılmaktadır...

...kalemlerini, yıllık iş miktarını, ihzaratı, yıllık ödenekleri ve bunların aylara... ... ...programına uygun olarak ve idarenin yazılı izini ile uygulama yılı ihtiyacından... ... ...kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması...

...sadece Sağlık Bakanlığı'ndaki izin prosedürünün 3 ay 15 gün sürdüğü... ... ...11.10.2010 tarihinde sona erdiği, dolayısıyla yasaklama kararının 45 günlük süre dolduktan sonra verildiği ileri sürülmüş ise de, bu...

...ile ilgili ekli olan … Meteoroloji Müdürlüğünden almış oldukları raporda 15.03.2013 ile 30.08.2013 tarihleri arasında yağan yağmurlarla ilgili 45 günlük çalışılamayan günlerin taraflarına süre uzatımı olarak verilmesinin...

...günü olup gemi 14.03.2006 tarihinde yükleniciye teslim edildiğine göre 45 günlük süre 28.04.2006 tarihinde dolmaktadır. ... ...makul süre konusunda rapor alınarak saptanacak bu süreye iş sahibinin kusuru ile geçen ve kendisinin de kabul ettiği 2 günlük süre toplamının...

...davanın ve bu davada alınan bilirkişi raporunun dikkate alınmadığı, Kamu... ... ...Kanun'un gösterilmesinin hukuka aykırı olduğu, yasaklama kararının 45 günlük süre içerisinde verilmesi gerekirken bu sürenin aşıldığı...

...tarafından hazırlattırılan Bilirkişi Raporuyla, İşin, 29/06/2018 tarihi... ... maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde 45 günlük (4 Şubat 2019 tarihine kadar) süre verildiği, davacı şirketin...

Belli dönemler halinde ( günlük, haftalık, vs ) tekrarlanmak... ... ...Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti -Yıllık İzin Ücreti -Kıdem Tazminatı...

...görev yapamayan avukatın doğum raporu ve memur izin formundan bu süreçte yasal doğum iznini ve yıllık (ücretli) izinlerini kullandığı (diğer bir ifadeyle hiçbir şekilde ücret izin kullanmadığı) da göz önüne...