...Belediye Başkanlığı’nın (Etüt ve Proje Daire Başkanlığı) 14/06/2021 tarihli ve E.45950, 24/06/2021 tarihli ve 49013, 08/08/2021 tarihli ve 58983 sayılı yazıları ve eklerinden özetle... “ Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları” başlıklı 18 inci maddesinde; “Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır .”

Yer Teslim Tarihinden İtibaren 240 Takvim Günü”, İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “İşlerin Denetimi” başlıklı 14 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında; “Yüklenici, üstlenmiş olduğu işleri, sorumlu bir meslek adamı olarak fen...

19) İdari Şartname’nin 25’inci maddesinin (f) bendinde  “Bu işe ait teknik şartnamenin 4.2. Ayrıca doküman düzenlemelerinde ihale konusu işin haftanın her günü 7 gün 24 saat olacak şekilde, resmi ve dini bayram ve tatiller de dahil tüm günlerde gerçekleştirileceği...

... çay ocağı olarak kullanılmak üzere 5 yıl süre ile 2886 sayılı Kanun'un 35/d maddesi uyarınca pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihale sonucu davacı tarafından kiralandığı, söz ... verildiği, tahliye işleminin iptali istemiyle açılan davada Zonguldak İdare Mahkemesi'nin 24/02/2010 tarih ve E:2009/1028, K:2010/181 sayılı kararı ile davacının kiraladığı alandan ...

28.08.2023 tarihinden 26.08.2024 tarihine kadar)     4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11’nci maddesine göre; anılan Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli...

İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkralarında; “11.2 … 2021 Yılı için % 33     ...tesliminden sonra verilen birinci iş emrinden sonra ikinci bir iş emri verilmemesi sebebiyle 24/11/2021 tarihinde süre uzatımı verilmesi ve iş programının yeniden değerlendirilmesi...

maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının ONANMASINA, 24/06/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 22’nci maddesinde; “( Yeni Fiyat Tutanaklarının Düzenlenme Esasları konulu … sayılı İç Genelgenin …’nci maddesinde, “… Bunun yanı sıra Anayasa Mahkemesinin 18.04.2002 tarihli ve 24730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2001/293 sayılı Kararında, mevcut sözleşmelere...

...Özeti :Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce verilen 01.10.2013 tarih ve E:2010/507, K:2013/2416 sayılı kararın; uyuşmazlığa konu olan muayene ve kabul işlemlerinin davalı idarece... maddesinin 1. maddesinin 4. maddesinde ise, Malın veya yapılan işin fiziksel muayenesine başlanmadan önce bir tutanak tutulur. maddesi uyarınca Ankara 5.

maddesindeki unsurlar göz önünde tutularak düzenlendiği belirtilmiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 24.12.2014 gün ve 2014/18-531 E.