... işlemler sebebi ile taahhütleri altında olan ikmal ihalesine konu imalatlara fiilen ancak 13/12/2018 tarihinde başlanabildiği, bu hususun 1 nolu hakedişe konu ve taahhütleri kapsamında olmayan ... kararlarında bu hususun dikkate alınmadığı, dolayısı ile hatalar ve çelişkilerin doğduğu, 2017 ve 2018 yılında temin edilmemiş ödenek tutarlarına göre “Olur” lar alındığı, 2020 ...

II - KONU Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünün 16.01.2017 tarih ve 10936993-750/E.2308 sayılı yazısında özetle; 4734 ve 4735 sayılı kanunlara... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.” hükmü, “Projelerin uygulanması” başlıklı 12 nci maddesinde; “(

Asliye Ticaret Mahkemesinin 18/10/2018 tarih ve 2017/31 Esas, 2018/1049 Karar sayılı kararına karşı davacının istinaf başvuru sebeplerinin HMK'nın 353/1-b-1. Genel Temizlik Hizmeti Alım İşine ilişkin tip sözleşme imzalandığını, Sözleşmenin 12.

2017/152612 İhale Kayıt Numaralı “Yedisu Belediyesi Kürdan, Kabaoluk, Döşengi ve Merkez Mahalleleri 2 Kısım Yol Kaldırım Yapım İşi” İhalesi KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İdare Mahkemesi'nin 04.12.2013 tarih ve E:2013/637, K:2013/1904 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. 6.4.2017, E.

TL’sinin ise 26.03.2019-31.12.2019 tarihleri arası için İdare tarafından kesilmesi gereken ancak kesilmeyen ceza tutarları olduğu görülmektedir. Aynı konu 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarını kapsadığından, bu yıllarda kesilmeyen gecikme cezaları...

TL’sinin ise 26.03.2019-31.12.2019 tarihleri arası için İdare tarafından kesilmesi gereken ancak kesilmeyen ceza tutarları olduğu görülmektedir. Aynı konu 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarını kapsadığından, bu yıllarda kesilmeyen gecikme cezaları...

...Teftiş Kurulu müfettişlerince şantiyede yapılan teftiş doğrultusunda Kepez Belediyesi ekiplerince 13/02/2017 tarihinde inşaatın mühürlendiği ve inşaatın tamamının bir (1) ay süreyle durdurulduğu, 14/06/2018 tarihine kadar davacı şirkete toplam 12 adet ihtar yazısı gönderildiği ve bunların 8'inin işin onaylı iş programına göre...

0 7.2012 tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğü görevinden ayrılarak Uzman Kadrosuna atanması nedeniyle bu tarihten itibaren Mali Hizmetler Müdürlüğüne ... 0 9.2017 tarih ve 43319 tutanak numaralı Temyiz Kurulu kararının 1.

San.ve Tic.Ltd.Şti ile 1.150.000,00 TL toplam bedel üzerinden 23/12/2011 tarihli anahtar teslimi götürü bedelli ikmal inşaatına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 09/11/2017 tarih, 2013/171 Esas, 2017/887 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA, (İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15.