...vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek...

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kanun’a göre ihale edilerek, 4735 sayılı Kanun’a göre sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde süre uzatımlarının YİGŞ’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesi gereği, idareden kaynaklı veya mücbir sebeplerle verilebileceği açıktır.

... konusu işin bitirilmediği, bu durumun esas itibariyle davacı şirket yetkilisinin 06.12.2012 tarihinde ihaleyi gerçekleştiren idareye yazmış olduğu mektupta işin imkanları olmadığından ... hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği anlaşıldığından, iki yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ...

...anlaşıldığı, dolayısıyla sözleşmenin uygulanması sırasında mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeyen davacı şirket hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26.

...2021 tarih ve E.815 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 06/02/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 06/04/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Adana Adalet Sarayı İkmal İnşaatı Yapım” işinde; uygulama projesi...

Belediye Başkanlığının 23/11/2020 tarihli ve E-16598493-160.02-46635 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 15/03/2018 ihale edilerek 30/04/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “..

maddesi uyarınca 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 15/02/2012 tarih ve 28205 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan işlemin iptali istenilmiştir.

DAVA Davacı vekili; müvekkili ile davalı arasında 29.04.2016 tarihli ve 2016/121627 ihale kayıt numaralı taşıma sözleşmesi imzaladığını, ihale dokümanları hazırlanırken taşıma işini yapacak olan araçların Fatih Sultan ...

maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 08/11/2019 tarih ve 30942 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan davalı idare işleminin iptali istenilmiştir.